建设法规模拟题第二套(含答案)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建设法规模拟题二”。
《建设工程法规及相关知识复习题集》
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．肖某曾因执业活动受到过刑事处罚，若其申请建造师注册，在处罚开始之日起到处罚完毕之日止必须满（）。
A.2年
B.3年 C.4年
D.5年 2．王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是（）。
A.2009年3月1日
B.2010年3月1日 C.2011年3月1日
D.2013年3月1日 3．万某2009年5月3日曾因其他原因受到过刑事处罚，万某的建造师注册申请被受理，正常情况下最早只能是（）。
A.2010年5月3日
B.2011年5月3日 C.2012年5月3日
D.2013年5月3日
4．李某不符合法定条件但获得了注册许可，其注册证书和执业印章将被（）。A.吊销
B.撤销 C.注销
D.认可 5.注册建造师有权（）。
A.在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事执业活动 B.在两个或两个以上单位受聘或执业
C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动 D.对本人执业活动进行解释和辩解
6.某建筑公司为了赶工，规定在施工中没有休息日、每天工作10小时。这种做法违反了宪法规定的公民的（）。
A.劳动权
B.休息权 C.人身自由
D.平等权
7．农民工赵某因过度疲劳从脚手架上跌落致死，赵某的家属可向有关机关主张的权利有（）。
A.人身自由权
B.监督权和获得赔偿权 C.财产权
D.社会经济权力
8.田某在施工现场工作时，被高空坠落物体砸成重伤。依据宪法和有关法规的规定，田某针对自己的伤情，可以向公司主张的权利是（）。
A.人身自由权
B.财产权
C.平等权
D．获得赔偿权 9．2009年1月1日业主应该向承包商支付工程款，按照合同的约定，但是却没有支付。2009年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款。下面的说法正确的是（）。
A.2009年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B.2009年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断 C.2009年12月1日起诉讼时效中断 D.2009年12月31日起诉讼时效中断
10．因业主拖欠支付工程款，承包商于2009年12月1日向法院提起诉讼，诉讼时效将可至（）。
A.2010年1月1日
B.2011年2月1日
C.2011年8月1日
D.2011年12月1日
11．按照合同的约定，2009年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则（）。
A.截止于2011年1月1日，承包商丧失诉权
B.2011年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取 C.截止于2011年1月1日，承包商丧失胜诉权 D.承包商获得工程款的权利最长保护2年
12．业主应该向承包商支付工程款而没有支付，此后，业主由于经营不善倒闭，则（）。A.承包商将不能获得工程款，因为“债因当事人死亡而解除” B.承包商依然可以向法院起诉，要求取得工程款
C.承包商有权将在建工程拍卖并从所得价款中取回自己应得的工程款
D.承包商可以将在建工程提存，如果业主不能支付工程款，则在建工程归国家所有 13 如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则其（）。A.法律关系因履行而终止
B.法律关系因违约而终止 C.法律关系因违约而中止
D.法律关系因协议而终止
14．甲、乙两家为同一专业的工程承包公司，其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体，共同投标一项工程，该联合体资质等级应（）。
A.以甲公司的资质为准
B.以乙公司的资质为准
C.由主管部门重新评定资质
D.以该工程所要求的资质为准
15．甲、乙两家组成联合体，共同投标一项工程，并于招标公告规定的投标截止日期2009年3月10日送达了投标书。如果甲与乙当年3月11日才签订了联合投标协议，则评标委员会初审该联合体的投标书时应（）。
A.通知甲补充联合投标协议 B.通知乙补充联合投标协议 C.通知甲和乙补充联合投标协议 D.按废标处理 16．甲与乙签订的联合投标协议约定：如果在施工的过程中出现质量问题而遭遇业主的索赔，各自承担索赔额的50%。如果甲乙组成的联合体中标，且在施工过程中由于乙公司所用施工技术不当出现了质量问题而遭到业主30万元索赔，则以下不符合法律规定的说法是（）。
A.虽质量事故是乙的技术所致，但联合承包体双方对承包合同的履行承担连带责任，甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求
B.共同投标协议约定甲乙各承担50%的责任，业主只能分别向甲、乙各索赔15万元 C.业主既可要求甲承担赔偿责任，也可要求乙承担赔偿责任 D.若乙先行赔付业主30万元，乙可以向甲追偿15万元
17．某项目招标文件规定：购买招标文件时间为2009年8月23日上午9时至2009年8月25日下午4时，标前会议时间为2009年8月28日上午9时，投标书递交截止时间为2009年9月15日下午4时。根据我国《招标投标法》的有关规定，开标时间应为（）。
A.2009年8月25日下午4时 B.2009年8月28日上午9时 C.2009年9月15日下午4时 D.2009年9月16日上午9时 18．甲公司将高速公路项目路面工程招标工作委托给具有相应资质的乙招标代理机构进行。乙招标代理机构编制招标文件，按照有关规定向丙行政监督部门备案，并向社会发布招标公告。开标工作的主持者应是（）。
A.甲公司
B.乙招标代理机构 C.丙行政监督部门
D.甲与乙共同
19.根据我国《招标投标法》规定，该评标委员会的人数应不少于（）。A.3人
B.5人 C.7 人
D.9人
20．在不违反我国《招标投标法》有关规定的条件下，该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于（）。
A.3 人
B.4人 C.5 人
D.6人 21．某项目在开标过程中，主持人发现甲投标单位投标文件中的投标价格大写金额为伍仟万元，而小写金额为5200万元。甲投标单位的投标价格应认定为（）。
A.5000万元
B.5100万元 C.5200万元
D.向丁征询的价格
22．某企业的主要负责人没有依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使该企业不具备安全生产条件，但尚不够刑事处罚。对其应给予的处分是（）。
A.警告
B.撤职 C.罚款
D.降级
23．某企业的主要负责人，未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定，该人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是（）。
A.2年内
B.3年内 C.4年内
D.5年内 24．某企业曾因未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未改正。依据我国《安全生产法》的规定，有关部门可责令其停产整顿并罚款，其限额是（）。
A.1万元以下
B.2万元以上 C.2万元以下
D.3万元以下 25.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改
B.要求施工单位暂时停止施工
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D.及时向有关主管部门报告。
26.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当包括在（）内。A.建设单位编制的工程概算
B.建设单位编制工程估算 C.施工单位编制的工程概算
D.施工单位编制的工程预算 27.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位中负有“对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录”职责的是（）。
A.主要负责人
B.技术负责人 C.项目负责人
D.法定代表人 28.《建设工程安全生产管理条例》规定，因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。这里，负责实施该防护措施的单位应当是（）。A.设计单位
B.建设单位 C.施工单位
D.监理单位
29.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的（）。
A.技术交底
B.安全生产教育培训 C.安全培训
D.技术培训
30.北江市第三建筑工程公司中标成为某项目的施工总承包单位，但未达到规定资质等级，对其相应的处罚应是（）。
A.50万元以上100万元以下的罚款 B.20万元以上50万元以下的罚款
C.工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款 D.工程合同价款1%以上2%以下的罚款
31.以下所描述的质量责任和义务中，不应由工程监理单位负责的是（）。
A.依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
B.选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
C.不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系
D.应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
32.某监理工程师因过错造成重大质量事故，情节严重。对其的处罚应是（）。A.责令停止执业1年 B.责令停止执业3年
C.吊销执业资格，5年以内不予注册 D.终身不予注册
33.建设工程发生质量事故后，有关单位应向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。时间从发生质量事故时起算，最晚不迟于（）。
A.8小时
B.12小时 C.24小时
D.28小时
34.北江市第三建筑工程公司（甲公司）经过业主同意将该实验楼的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则北江中学可要求（）。
A.甲承担责任
B.乙承担责任 C.甲和乙承担连带责任
D.甲和乙与自己分担责任
35.职工王某原在一家建筑公司工作并与公司订了为期5年的劳动合同。在合同期内，王某以收入偏低为由，口头提出解除劳动合同，公司未予答复。依据《劳动合同法》，下列选项正确的是（）。
A.劳动合同解除，因为提前30日通知了用人单位 B.劳动合同未解除，因为建筑公司没有同意
C.劳动合同解除，因为收入偏低，劳动者可以随时解除劳动合同 D.劳动合同未解除，因为任何一方提出解除劳动合同，都应当提前30日以书面形式通
知对方
36.王某口头提出解除与建筑公司的劳动合同，32天后王某被一家房地公司未予答复。产公司招用，并与该公司签订了劳动合同。依据《劳动合同法》，下列选项正确的是（）。
A.房地产公司招用已经解除劳动合同的王某，并给建筑公司造成经济损失，房地产公司应当赔偿由此造成的经济损失
B.房地产公司招用已经解除劳动合同的王某，虽然建筑公司受到损害，但房地产公司不承担任何责任
C.房地产公司招用未解除劳动合同的王某，并对建筑公司造成经济损失，房地产公司应当承担连带赔偿责任
D.虽然房地产公司招用了未解除劳动合同的王某，但对于建筑公司经济损失，房地产公司不应当承担任何责任
37.某建筑公司因劳动合同争议向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据《劳动合同法》，劳动仲裁委员会作出受理或不受理决定的时限应当是自收到申诉书之日起（）。
A.3日内
B.5日内 C.7 日内
D.10日内 38.依据《劳动合同法》，劳动争议当事人对劳动仲裁委员会仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起（）日内，可以向人民法院起诉。
A.5
B.10 C.1D.30 39.某项目属于列入城建档案馆接收范围的工程，预计在2009年10月1日组织竣工验收，对该项目档案验收应在2009年（）进行。
A.7月1日前
B.7月1日后 C.12月31日前
D.12月31日后
40.项目档案验收组对一列入城建档案馆接收范围工程的工程档案进行验收，下列各项中不属于项目档案验收意见内容的是（）。
A.项目建设概况
B.项目档案管理情况 C.项目档案使用情况
D.存在问题、整改要求与建议 41.对列入城建档案馆接收范围的工程，施工单位应将本单位在工程施工过程中形成的施工文件，立卷后向（）移交。
A.建设行政主管部门
B.城建档案馆 C.建设单位
D.监理单位
42.项目档案验收组在检查一列入城建档案馆接收范围工程的工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查的单位应该是（）。
A.建设单位（法人）
B.设计单位 C.施工单位
D.监理单位
43．某施工承包商与一租赁公司磋商欲签订钢模板租赁合同，但是，因价格问题不能达成一致，最终没有签订合同。此后，该承包商擅自将该租赁公司的一些保密信息泄露，致使租赁公司蒙受损失。承包商的作法（）。
A.违反了合同义务
B.违反了担保义务 C.违反了先合同义务
D.未违反任何义务
44．承包商违反先合同义务，应该承担的责任是（）。A.违约责任
B.侵权责任 C.刑事责任
D.缔约过失责任
45．对于先合同义务，承包商责任应该发生在（）。A.合同成立后
B.合同生效后 C.合同订立阶段
D.合同履行阶段
46．甲公司欲购买乙公司的产品，乙公司于2009年11月30日向甲公司发出一份电子版的空白制式合同，双方于12月10日签署了设备订购确认书，12月12日甲公司向乙公司发出了甲公司电子签名盖章的电子版合同，乙公司收到后于12月15日以同样方式签署合同并发给甲公司，甲公司于当日收到。该合同成立的时间是（）
A.2009年11月30日
B.2009年12月10日 C.2009年12月12日
D.2009年12月15日
47．西安甲公司欲购买北京乙公司的产品，双方在郑州签署了设备订购确认书，之后双方签署了具有电子签名盖章的电子版合同。该合同成立的地点是（）
A.北京
B.西安
C.郑州
D.不确定 48．甲乙两公司签署的订购合同的成立意味着（）。A.该合同已经具有法律效力
B.甲公司和乙公司对合同内容达成一致 C.该合同符合法律规定
D.该合同受到法律保护
49．某工程合同约定2009年12月15日竣工，并于1个月内交付使用。但施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后1个月时，未经验收直接使用该工程。该工程的竣工日期为（）。
A.2009年12月15日
B.2010年1月15日 C.2010年2月15日
D.2010年3月15日
50．某工程合同约定2009年8月10日竣工，并于1个月内交付使用。实际竣工时间为2009年10月10日，发包方2009年11月10日开始使用该工程。承包商要求结算的日期为（）。
A.2009年8月10日
B.2009年9月10日 C.2009年10月10日
D.2009年11月10日
51．某工程在使用过程中，发包方发现工程质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是（）。
A.内墙皮脱落
B.地面墙瓷砖空鼓 C.横梁裂缝超过规范规定
D.自来水管爆裂
52．甲施工企业与乙建材供应商签订了一项采购合同，总价款5万元。后来，乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂并通知了甲施工企业，不久，甲施工企业将5万元的债务全部转让给丁开发商。对于该合同的转让，发生变化的只是合同的（）。
A.主体
B.客体 C.权利
D.义务 53．乙建材供应商因故将对甲施工企业的2万元债权转让给丙水泥厂，则该合同的债权人为（）。
A.乙建材供应商
B.丙水泥厂 C.乙建材供应商和丙水泥厂
D.丁开发商 54．乙建材供应商因故将对甲施工企业的2万元债权转让给丙水泥厂，甲施工企业接到债权转让通知后，其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应（）。
A.向乙建材供应商主张
B.向丙水泥厂主张 C.向乙或丙主张
D.向丁开发商主张
55．甲施工企业将对乙建材供应商的5万元债务全部转让给丁开发商，转让债务后，其对债权人的抗辩权（）。
A.由甲施工企业行使
B.由乙建材供应商行使 C.由丁开发商行使
D.因债务转移而消灭
56．甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同，合同约定设计费为150万元，并向乙支付了定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）。
A.15万元
B.30万元 C.45万元
D.依据发包方损失而定
57．甲建设单位与乙勘察设计单位签订了150万元的勘察设计合同，并按协议支付了15%的定金。由于某种原因违约而使该合同被迫中止，此时乙应返还给甲的金额为（）。
A.0
B.15万元 C.22.5万元
D.45万元
58．某建筑公司中标了市政府办公楼工程，却未能按合同约定获得工程款支付，当事人也没有订立仲裁协议。为追究市政府的违约责任，施工单位应采取的处理方式是（）。
A.提起行政诉讼
B.进行仲裁 C.提起劳动争议仲裁
D.提起民事诉讼
59.某建筑公司拖欠材料供应商的货款，材料供应商对建筑公司提起诉讼。建筑公司接
到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的（）。A.公权性
B.强制性 C.程序性
D.独立性
60.法院开庭审理某建筑公司拖欠材料供应商货款的诉讼后，在主审法官的主持下，建筑公司向材料供应商出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是（）。
A.和解
B.调解 C.诉讼
D.诉讼与调解相结合
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1．具有二级建造师资格证书的赵某因工作单位变动需通过新聘用单位注册，办理变更注册手续时应提交的材料是（）。
A.注册建造师变更注册申请表
B.注册证书和职业印章 C.专业增项资格证明
D.与新聘用单位签订的聘用合同 E.与原单位解除聘用合同的证明
2．具有二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，申请注册时应提交的材料是（）。
A.重新取得资格证书
B.提供达到继续教育要求的证明材料 C.资格证书、学历证书和身份证明复印件
D.李某与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件 E.注册建造师初始注册申请表
3．王某在外省担任施工项目经理，对其二级建造师资格证书是否有效不正确的说法是（）。
A.证书在本省范围内有效
B.证书在全国范围内有效 C.应重新认证
D.需参加继续教育 E.应当按照规定申请专业增项注册
4．具有二级建造师资格证书的张某，在申请注册之日的3年前担任项目经理期间所负
责的项目发生过重大质量和安全事故。对于张某的注册申请，主管部门不正确的做法是（）。A.不予注册
B.不予受理
C.受理和批准
D.报上级主管部门审批 E.应进行安全教育 背景材料：
张宇是某设备租赁公司的经理，2008年9月由于资金紧张将一台压路机抵押李海，并
签订了抵押合同，该设备已于2008年8月租给了某施工单位的项目经理王军，租期为一年。根据上述背景，按照《物权法》作答5-6题。
5．张宇在2008年9月由于资金紧张将一台压路机抵押李海，并签订了抵押合同，但该设备已于2008年8月租给了王军，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。下面关于抵押权的说法不正确的是（）。
A．王军不可以继续租用该压路机了
B．王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C．在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权
D．租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了 E.在租期过后，李海方可就此压路机实现抵押权
6．张某由于资金紧张将一台压路机抵押李海，并签订了抵押合同。在抵押合同到期后，张某未履行到期债务。李海对该压路机采取的正确处理方式包括（）
A．李海与张某协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿 B．李海不用与张某协议将抵押财产折价卖给了
C．李海与张某未就抵押权实现方式达成协议，李海可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D．李海与张某未就抵押权实现方式达成协议，李海请求人民法院参照市场价格拍卖、变卖抵押财产
E．李海与张某未就抵押权实现方式达成协议，李海参照市场价格拍卖、变卖抵押财产 7．房地产开发公司申请领取施工许可证须具备的条件包括（）。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 C.有保证工程质量和安全的具体措施
D.到位资金不得少于工程合同价的50% E．拆迁工作全部完成8．按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于涉及拆迁的项目，房地产开发公司申领施工许可证前，对拆迁工作完成情况错误的说法是（）。
A.拆迁工作必须全部完成B.所需求的补偿安置资金全部到位 C.拆迁工作应完成50%以上
D.进度已满足施工的要求 E．有具体的拆迁方案
9．房地产开发公司申领施工许可证时，对建设资金落实情况的规定包括（）。A.到位资金不得少于10000万元
B.到位资金不得少于6000万元
C.提供银行出具的到位资金证明
D.银行付款保函或者其他第三方担保 E．公司资产证明
10．房地产开发公司向工程所在地的区建设局提交的施工图纸及技术资料的规定包括（）。
A.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 B.施工图设计文件已按规定进行了审查 C.有满足公司要求的施工图纸及技术资料
D.有满足施工单位要求的施工图纸及技术资料 E．经过会审的施工图纸及技术资料
11．甲建设单位为规避招标，将一新建项目化整为零，有关行政监督部门除责令其限期改正外，还可以（）。
A.处以项目合同金额5‰～10‰的罚款 B.处以项目合同金额3‰～5‰的罚款
C.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 D.暂停项目执行或者暂停资金拨付 E．取消施工许可证 12．甲建设单位向其中意的承包商透露已获取招标文件的潜在投标人的名称，应得到的处罚包括（）。
A.停止对该项目的资金拨付
B.给予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款
C.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分 D.该行为影响中标结果，中标无效 E．构成犯罪的，依法追究刑事责任
13．陈某在某建筑公司一直做质检工作，后来公司认为陈某表现不错，就将其调离劳动合同约定的质检岗位，提拔为管理人员，为其提供专项培训费用，并订立协议，约定服务期，从而改变了劳动合同的内容。依据《劳动合同法》，下列关于变更劳动合同的正确说法是()。A.变更后的劳动合同文本由建筑公司和陈某各执一份 B.变更劳动合同，应当采用书面形式
C.只要在公司内部正式任命陈某职务，建筑公司就应向陈某补发新岗位的津贴 D.建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效 E.建筑公司与陈某协商一致，可以变更劳动合同约定的内容
14．若陈某违反服务期约定，应当按照约定向建筑公司支付违约金。下面关于违约金的说法正确的是（）
A.违约金的数额应该是培训费用的1.5倍 B.违约金的数额应该是培训费用的两倍
C.违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用 D.不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用
E.违约金的数额应该不超过培训费用和培训期间的差旅费用
15．由于某种原因，陈某与建筑公司解除了劳动合同。依据《劳动合同法》，解除劳动合同的情形可能是（）
A.建筑公司未及时向陈某足额支付劳动报酬 B.建筑公司未依法为陈某缴纳社会保险费
C.建筑公司的规章制度违反法律、法规的规定，损害了劳动者权益 D.陈某受聘新的单位
E.建筑公司与陈某约定的服务期已满 背景材料：
张某向李某发出要约，李某如期收到，李某承诺时对要约的内容作了非实质性变更。根据上述背景，作答16-17题。
16.张某向李某发出要约，李某如期收到并做了承诺。按照《合同法》的规定，则下列选项中，会使要约失效的情形包括（）。
A.李某打电话给张某拒绝该要约
B.李某发出承诺前张某通知李某撤销该要约 C.张某依法撤回要约
D.承诺期限届满，李某未作承诺 E.李某对要约的内容作出实质性变更
17.李某在对张某发出要约承诺时，对要约内容作了非实质性变更。则下列表述中正确的是（）。
A.如果张某及时反对，则该承诺无效 B.如果张某及时反对，则该承诺有效 C.如果张某及时反对，则该承诺为新要约 D.如果张某未及时反对，则该承诺有效 E.如果张某未及时反对，则该承诺无效 18．甲公司购买乙公司设备欠付设备款20万元，而乙公司也拖欠甲公司20万元的咨询费用已近三年。下列说法正确的有（）。
A．甲公司有权主张抵销 B．甲公司无权主张抵销
C．甲公司主张抵销，须经乙公司同意 D．甲公司主张抵销，乙公司无权拒绝 E．双方债务性质不同，不得抵销
19．甲公司与乙公司签署了购买设备合同，该合同权利义务终止的法定情形有（）。A．该合同解除
B．两公司的债务抵销 C．两公司合二为一 D．乙公司部分履行 E．双方按约定履行完毕
20．甲公司分立为丙公司和丁公司后，原甲公司对乙公司的债务应当（）。A.由原甲公司负责人承担
B.由两公司平均承担 C.如有约定，按约定承担
D.因甲公司分立而消灭 E.如无约定，由丙、丁两公司连带承担
综合测试题（2）答案
一、单项选择题D；2 B；3 C；4 B；5 D； 6 B；7 B；8 D；9 C；10 D；11 C；12 B；13 B；14 B；15 D；16 B；17 C；18 A；19 B；20 DA；21 AC；22B；23 D；24C；25 CA；26 A；27 A；28 C；29 B；30 A； 31 D；32 C；33 C；34 C；35 D；36 C；37 C；38 C；39 A；40 C；41 C；42 A；43 C；44 D；45 C；46 B；47 C；48 B；49 B；50 B；51 C；52 AD；53 C；54 B；55 C；56 C；57 A；58 D；59 B；60 B
二、多项选择题A、B、D、E ；2 B、C、D、E；3 A、C、D、E；4 A、B、D、E；5 A、B、D； 6 A、C、D；7 A、B、C；8 A、B、C、E；9 B、C、D；10 A、B；A、C、D；12 B、C、D、E；13 A、B、E；14 C、D、E；15 A、B、C； 16 A、B、D、E；17 A、C、D；18 A、D；19 A、B、C、E；20 C、E 10
综合测试题(1)一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．下列二级建造师可以担任项目经理的项目是（）。A.各类中小型建设项目 B.二级以下建设工程项目C.......
江苏省会计从业资格《财经法规和会计职业道德》模拟考试4考试时间 90 分钟,考试总分 100 分 及格分数 60 分。一、单选题( 50 题，每题 0.5 分,共 25 分；下列各题，只有一个正确......
第二套测试题一、最佳选择题1.执业药师资格考试合格者取得的《执业药师资格证书》 A.在取得者的工作所在地有效 B.在全国范围内有效 C.在取得者的居住地有效 D.在颁发地区有......
杭州求是专修学校2012年会计从业资格财经法规和职业道德模拟试题（仅供练习用,书没有看好之前不要做）一、单项选择题（下列各题中，分别只有一个符合题意的正确答案，请按答题卡要求，......
2010年注册安全工程师考试法律法规模拟试题1．从法的不同层级上可以将其分为（）。A．普通法与特殊法B．主要法与配套法C．上位法与下位法D．综合性法 与单行法 2．法可以分为普通法与特殊法......
