屋面防水施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“屋面防水工程施工合同”。
屋面防水施工合同
发包方：临沂城中置业有限公司（以下简称甲方）承包方：平邑县怀高综合装饰公司（以下简称乙方）
依据>、>及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况
1.工程名称：城中•中央华府商住小区营销中心屋面防水工程。2.工程地点：临沂市平邑县浚河路86号（老一中院内）。
3.承包范围和内容：在屋面原有基础上新做TS防水材料施工（两遍）、女儿墙内侧增加灰白铁皮铺贴，包含细部处理，底部基层清理等施工。
第二条 承包范围及方式：包工、包料、包机械工机具、包质量、包安全、包进度、包文明施工。第三条 主材选用：
1.选用材质：合格TS防水材料和灰白铁皮，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场施工。
2.本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除。第四条 工程价款：
本工程采取总价一次包死，即工程合同总价款为：16800元人民币，大写：壹万陆仟捌佰元整。
第五条 工期：2014年1月11日至2014年1月15日，日历工期5天。
第六条
工程质量：
1.工程质量标准：合格工程质量标准。
2.乙方施工质量必须达到国家现行规范、标准规定，并符合发包方的要求。严禁污染或损坏外墙墙面及门窗。工程施工质量必须符合国家屋面防水工程施工质量验收规范，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。材料的品种、规格、性能符合现行国家标准，不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为三年。
第七条 工程款支付方式：
1.在乙方承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有乙方承担，不再另计任何费用。
2.达不到质量标准时，由乙方返工，因返工给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失；乙方拒绝返工或工期严重滞后时，由甲方另外组织施工单位进行施工，乙方已经施工的工程量，甲方可拒付任何费用，乙方对此无任何异议。
3.当屋面防水及屋面灰白铁皮铺贴、防水全部施工完毕，经甲乙双方共同验收达到合同约定的质量标准，向乙方支付16000元，大写：壹万陆仟元整。
4.剩余800元（大写：捌佰元整）的工程尾款转作保修金，在保修期满后的7日内，由甲方无息退还给乙方。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由乙方交付。
第八条 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条 隐蔽工程和中间验收
所有分项工程、工序的施工，必须经甲方代表检查验收并签字确认后，方可进入下道工序的施工。第十条 安全和文明施工
乙方要切实做好工人的安全工作，切实做好安全、文明、卫生施工，严禁污染或损坏屋面、外墙及门窗等。施工中出现的一切事故的责任及费用均由乙方承担。第十一条 工程变更
施工过程中，乙方无权擅自变更；乙方应严格执行发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商。第十二条 工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。第十三条 不可抗力
发生不可抗力的灾害，双方的损失分别由各自承担自身的损失。第十四条 关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，乙方的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的乙方的费用支出，甲方一概不予补偿。
第十五条 工程质量保修
本防水工程的保修期为三年；乙方在质量保修期内，按照有关法律法规的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。第十六条 违约责任：
1.在施工过程中，乙方必须做好一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任及经济损失。
2.乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款30%的违约金。3.乙方必须按照合同要求的材料品牌及国家施工验收规范、施工操作工序及材料厚度、边数严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4.合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款30%的违约金。
5.在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6.乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付3000元的违约金，如超过一天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。
7.在保修期间（保修期为三年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8.在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
9.工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。第十七条 其他事项：
1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向当地人民法院申请仲裁。
2、本合同壹式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
签约日期：2014年1月10日 签约日期：2014年1月10日
屋面防水施工合同在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的屋......
屋面防水施工合同发包方（甲方全称）：承包方（乙方全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双......
刀豆文库小编为你整合推荐7篇屋面防水施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
刀豆文库小编为你整合推荐4篇屋面防水施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
屋面防水施工合同甲方：乙方：依据>、>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程......
