交房协议书（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“提前交房协议书”。
第1篇：提前交房协议书
提前交房协议书
甲方：________________________________________;乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________
乙方自愿购买甲方开发位于怀化市花溪东路鸿大·第六区3号楼的房产，因乙方强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议：
一、乙方购买物业
乙方自愿购买甲方开发的位于怀化市花溪东路【鸿大·第六区】_____栋_____层_____号房，建筑面积______平方米（乙方所选上述物业实际建筑面积以房产测绘单位测定结果为准。）
二、甲乙双方约定楼价：
乙方定购单位付款方式为按揭付款方式 分期付款方式一次性付款方式，优惠后销售单价为人民币 元/平米；乙方已支付购房款为：人民币____拾____万____千____百____拾____元整（小写：￥ 元整）。
三、甲乙双方声明共同遵守如下规定：
1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按合同条款履行责任及义务并办理完相关购房手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成物业交接手续。
2、首期物业公司由甲方选定，乙方签署并遵守【物业管理业主公约】，并按时交纳物业管理费用。
3、自本协议签署日起，乙方所定购物业所产生的水电费用在水电入户办理前，由乙方承担，由甲方代收，水电入户办理后，由乙方自行交付。
4、乙方购买物业选择按揭付款方式的，需于甲方通知办理按揭手续日起七日内，准备齐办理按揭手续的相关资料并办理按揭手续。
5、乙方购买物业选择按揭付款方式的，乙方承若无不良信用记录等按揭手续办理的必备条件，在正式办理按揭手续时，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于甲方正式通知日起七日内补足购房款。
6、预收_____年_____月_____日至_____年_____月_____日一年的物业管理费用。
7、乙方缴纳装修保证金及装修垃圾清运费，其中装修保证金在乙方装修完成并经甲方或甲方委托的物业管理公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情况下全额退还。
8、如有其它费用等在正式交房阶段统一办理时交清。
四、违约责任
1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于甲方通知日起七日内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业并另行出售，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。
2、乙方违反本协议规定的，甲方有权进行处罚或收回该物业直至正式交房阶段。
3、装修期间，乙方注意自身安全等，因乙方原因造成自身或他人及公共部位损坏的由乙方自行承担。
五、其他
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在物业门口处粘贴的通知、通告等。
2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方：
联系电话：
地址：
日期：
乙方： 联系电话： 地址： 日期：
第2篇：提前交房协议书
先期交房协议书
甲方：
乙方：
现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：
一、交房前提
1、乙方自愿认购甲方开发的名爵国际项目号楼单元楼户（初测房号为）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为元/平米，该套房屋暂定总价为（大写（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。
1、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担；
2、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：
（1）两共基金（总房款的2%）人民币元整（￥：元）；
（2）契税（总房款的3%）人民币元整（￥：元）；
（3）物业费用（4元/月/㎡）人民币元整（￥：元）；
（4）装修保证金人民币 4000 元整（￥：元）；
（5）垃圾清运费（2元/㎡）人民币元整（￥：元）；
（6）临时用电费用(1元/度)人民币 500元整（￥：元）；
（7）2011年度供暖期的采暖费用（14.5元/㎡/6个月）人民币元整（￥：元），实收人民币元整（￥：）；
（8）甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币元整（￥：元）；
（9）上述费用合计为人民币（大写）元整（￥：元）
3、上述费用收取依据或理由：
（1）两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收
代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额；
（2）预收2012年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费；其中装修保证金在乙方装修
完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还；
（3）因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使
用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。临时用电费用由乙方自行承担，临时用水不予取费；
（4）2011年度供暖期从年月日起算至2012年4月15日止，不论业主是
否从2011年10月15日起开始使用，只要本年度供暖期内业主使用就需缴纳全部费用。但本小区供暖未经验收且供暖时间将会延后，甲方目前仅收取个月取暖费，但甲方不提供发票；
（5）如有其它应收费用等在正式交房阶段统一办理时交清；
二、乙方义务
1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护住宅楼房的公共部位和共用设施、设备；
2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿；
3、小区部分配套工程正在施工，乙方须保证在不影响小区配套工程施工的前提下进行房屋装修，如有冲突以不影响其他业主利益为准优先小区配套工程施工；
4、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任，上述人员活动范围仅限于乙方自有物业、楼道至出入口必经之路，严禁未满18周岁人员进入小区，否则甲方有权单方面终止该协议；
5、其它事项请遵守物业公司相关规定。
三、甲方权利
甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：
1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为；
2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为；
3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为；
四、违约责任
1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入小区直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。
2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。
五、其它
1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。
3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。
4、本协议书共四页，一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章（乙方以“按手印”后生效）后生效，上述四份协议同具法律效力。
5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决，若不能达成一致，乙方须无条件按甲方意见处置，之后可向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
日期：日期：
第3篇：提前交房协议书
.提 前 收 房 协 议 书
甲方（项目）：
乙方（业主）：
现甲方开发的“利达华府”项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：
一、交房前提
1、因利达华府项目未达到交房标准及交房条件（暂未取得房地产开发建设项目竣工综合验收合格证及竣工验收备案表），业主本人已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿按照现有条件收房，并配合贵公司完善物业的相关后续事宜及缴纳各项费用，其中包含物业各项管理费用。因本人提前收房办理交接手续，待正式交付时不再进行验收。因该房屋以交付业主本人，项目部不再承担该房屋交房责任和其他相关责任。对房屋可能存在的工程问题或引起的法律后果与责任，由本人自行承担。
2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;
二、乙方义务
1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护楼房的公共部位和共用设施、设备;
2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿;3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任，上述人员活动范围仅限于乙方自有物业、楼道至出入口必经之路，否则甲方有权单方面终止该协议;
4、其它事项请遵守物业公司相关规定。
三、甲方权利
甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：
1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;..2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为;
3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;
四、违约责任
1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入项目地直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。
2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。
五、其它
1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。
3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。
4、本协议书共二页，一式二份，甲方执一份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效，上述四份协议同具法律效力。
5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决，若不能达成一致，乙方须无条件按甲方意见处置，之后可公安县人民法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
日期：
日期：.
第4篇：交房协议书范本
篇1：交房协议
编号：
出卖人（下称甲方）：山东天宝德鸿置业投资有限公司昌邑分公司
营业执照注册号：*** 法定代表人：郭太泉
联系电话： 0536-7860333 邮政编码： 261313 预定方（下称乙方）：
姓名： 身份证号码：
地址： 电话：
公司或机构名称：
法定代表人： 委托代理人：
代理人身份证号码： 电话： 公司或机构地址：
1、乙方预定房屋为 号楼 单元 室，建筑面积 平方米。该房屋附带地下室为 号，建筑面积 平方米。
2、交房时间定于 年 月 日，4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续，并按合同约定及时补齐该套房产的应付款，乙方未履行本协议有关约定，逾期则视为乙方自动放弃，甲方有权将该套房产另行处理，同时乙方所交定金不予退回。
5、乙方按本协议约定付清款项后，如甲方自行将该套房产另行出售，甲方应双倍返还乙方所交定金。6、本协议一式两份，甲方、乙方签章即生效，双方各执一份，均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后，本协议相关条款自动作废。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
（盖章）（盖章）
签署地点： 签署时间： 年 月 日 篇2：提前交房协议书
提前交房协议书 甲方：
乙方：
现甲方开发的豪德·安顺国际商贸城项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：
一、交房前提 1、乙方自愿认购甲方开发的豪德安顺国际商贸城项目xx号楼xx单元xx楼xx户(初测房号为xxxxx)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为xx平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为xx元/平米，该套房屋暂定总价为(大写 xxxxx(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;3、因豪德安顺国际商贸城项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。临时用电费用由乙方自行承担，临时用水不予取费;二、乙方义务
1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护商业楼房的公共部位和共用设施、设备;2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿;3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任。4、其它事项请遵守物业公司相关规定。
三、甲方权利
甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：
1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为;3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;四、违约责任 1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入项目地直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。
五、其它 1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。
3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。4、本协议书共四页，一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效，上述四份协议同具法律效力。
5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决，若不能达成一致，乙方须无条件按甲方意见处置，之后可向安顺市中级人民法院提起诉讼。甲方： 乙方：
联系电话： 联系电话： 地址： 地址： 日期： 日期 篇3：交房协议书
交房协议书
甲方：掌政村委会
乙方：尹小东
我村在2013年6月拆迁工作中，有尹小东96.84平米房屋一套，由于张小龙妻子身有残疾属于困难拆迁户，现将尹小东96.84平米房屋调剂给困难户张小龙解决住房问题。在三期分房时分配给尹小东二楼或一楼同等面积住房一套（不把边、不靠营业房、不遮光的好房随便让尹小东挑）若超出平米按村部最低价格民众价格交费，但楼层费用由尹小东本人负担，再无其他不合理费，村委会出具证明。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：
乙方：
2013年6月17日 篇4：交房确认书
房屋交接确认书 根据甲、乙双方 年 月 日就 路 号院 号楼单元 层商业房，签定的《房屋买卖合同》约定，现在房款已全部交清，符合交房条件，双方对交接事宜达成以下确认： 1、甲方将该房产从即日起交付乙方，乙方同意接受，权利义务从即日起由甲方转移给乙方。
2、双方确认电费、天然气费用，自本交接日前未结清的费用由甲方承担，本交接日后由乙方承担。3、水费方面，由于自来水公司进行水表改造，目前水表号没有出来，无法交纳水费。双方房屋交接之日起，查抄水表吨数，交接前的水费由甲方负责交纳，交接后新增加的水费由乙方负责。4、本房屋交接书自甲、乙双方签字之日起生效。
5、本房屋交接书一式二份，甲、乙双方各执一份，具体同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人：
****年**月**日 年 月 日
篇5：提前交房协议书
提前交房协议书
甲方：________________________________________;乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方自愿购买甲方开发位于怀化市花溪东路鸿大·第六区3号楼的房产，因乙方强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议：
一、乙方购买物业
乙方自愿购买甲方开发的位于怀化市花溪东路【鸿大·第六区】_____栋_____层_____号房，建筑面积______平方米（乙方所选上述物业实际建筑面积以房产测绘单位测定结果为准。）
二、甲乙双方约定楼价：
乙方定购单位付款方式为按揭付款方式 分期付款方式一次性付款方式，优惠后销售单价为人民币 元/平米；乙方已支付购房款为：人民币____拾____万____千____百____拾____元整（小写：￥ 元整）。
三、甲乙双方声明共同遵守如下规定：
1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按合同条款履行责任及义务并办理完相关购房手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成物业交接手续。2、首期物业公司由甲方选定，乙方签署并遵守【物业管理业主公约】，并按时交纳物业管理费用。3、自本协议签署日起，乙方所定购物业所产生的水电费用在水电入户办理前，由乙方承担，由甲方代收，水电入户办理后，由乙方自行交付。
4、乙方购买物业选择按揭付款方式的，需于甲方通知办理按揭手续日起七日内，准备齐办理按揭手续的相关资料并办理按揭手续。
5、乙方购买物业选择按揭付款方式的，乙方承若无不良信用记录等按揭手续办理的必备条件，在正式办理按揭手续时，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于甲方正式通知日起七日内补足购房款。
6、预收_____年_____月_____日至_____年_____月_____日一年的物业管理费用。
7、乙方缴纳装修保证金及装修垃圾清运费，其中装修保证金在乙方装修完成并经甲方或甲方委托的物业管理公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情况下全额退还。8、如有其它费用等在正式交房阶段统一办理时交清。
四、违约责任 1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于甲方通知日起七日内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业并另行出售，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。
2、乙方违反本协议规定的，甲方有权进行处罚或收回该物业直至正式交房阶段。
3、装修期间，乙方注意自身安全等，因乙方原因造成自身或他人及公共部位损坏的由乙方自行承担。
五、其他
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在物业门口处粘贴的通知、通告等。2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。
第5篇：延期交房协议书范本
延期交房协议书范文
【篇1：延期交房赔偿要求书】
延期交房赔偿要求书
恒大地产集团重庆有限公司：
贵公司与本人于2010年xx月xx日签订购房合同（合同号：xxx，备案号：合同登记备案105字第2010xxxxxx号），约定本人向贵公司购买重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路12号xx栋xx-x号房，交房日期最晚为2011年6月30日，并且贵公司需提前7日通知本人。
由于贵公司 迟至2011年x月xx日才通知本人接房
房屋质量未达到交房标准，需要整改 的原因，造
特此通知贵公司，请尽快就此赔偿要求与本人或代理人进行协商。
本人保留就延期交房造成的损失提出其它赔偿要求的权利。
赔偿要求人（xx栋xx-x号）：
联系方式：
2011年x月xx日
【篇2：关于开发商逾期交房协商及文件申请】
关于开发商逾期交房协商及文件申请
我是座 的业主，购房合同号为：
开发商必须依照《广东省商品房买卖合同》规定，应负下列其中之一的逾期交房责任。
一、逾期不超过60日，自本合同规定的最后交付期限的，第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之五的违约金，合同继续履行；
二、逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之七的违约金。
现在已逾期超过90日，贵司仍未能交房，再次逾期。本人购房首期款与银行贷款合计
交房日期 元已达贵司账户，因此，贵司应以购房合同约定 年 月日开始计算违约金，年 月日的第二天 开发商需于 年月日前向业主出具以下具备法律效力的书面说明： 1.2014年6月30日的逾期解释； 2.2014年6月30日的交房通知； 3.2014年9月30日的逾期解释； 4.2014年9月30日的交房通知； 5.以购房合同赔付违约金的声明；
否则视贵司为未愿将逾期交房，赔付违约金一事与业主协商！
开发商：房地产开发有限公司
业主签名： 开发商签名：
电话：
日期： 日期：
【篇3：逾期交房违约补充协议房屋合同附件】
永宁县“蓝山帝景.花间墅”商品房买卖合同违约处理协议
甲方：宁夏金色阳光房地产开发有限公司
地址：
法定代表人：祁立峰（性别、职务、身份证号码、联系电话）
乙方：购房者代表（姓名、性别、身份证号码、联系电话）
丙方：政府有关部门（负责人员姓名、性别、职务、身份证号码、联
系电话）
鉴于买、卖双方已签订了《商品房买卖合同》（以下简称“购房
合同”），合同编号为。为进一步明确双方的权利义
务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产
管理法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一
致的基础上，经售房者、购房者及政府监督者三方协商一致，特签订
如下补充协议(以下简称“本协议”)，共同信守执行。本补充协议与
购房合同具有同等法律效力。
甲乙双方在履行位于宁夏永宁县望远工业园区“蓝山帝景.花间墅”
商品房买卖合同过程中因甲方违反合同，未能按约定的房屋交付时间
乙方主动寻找甲方询问相关事宜时，甲方也未能给出能够令乙方信服 和满意的答复，引起乙方的严重不满而产生纠纷。为了有效解决纠纷，维护甲、乙双方的合法权益，维护社会稳定，明确甲方、乙方、丙方的责任，经甲乙丙三方平等协商，达成以下协议：
一、甲方应继续严格履行与甲方签订的商品房买卖合同约定的各项义 务。
二、甲方最迟应于2016年3月10日前开工，延迟交付商品房最长期
限为2016年11月30日。交付的房屋必须取得永宁县或银川市工程
质量监督单位的竣工验收备案证明文件，并同时提供《住宅质量保证
书》，《住宅使用说明书》方可正式向买受人办理交房手续。买受人
有权查阅房屋的建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验
检验报告。买受人对房屋工程验收记录、房屋地基基础和主体结构检
测报告，安全监督资料有知情权，出卖人必须配合。交付时绿化、车
位、道路、水、电、暖、通讯、网络、电梯等所有配套设施，必须达
到使用条件。甲方无条件在交房之日1-3月内（既2017年2月28
日前），办理完毕并交付《房屋产权证》，乙方全力配合并承担乙方
应承担的各项费用。
三、甲方给乙方提供2016年“花间墅”续建工程进度表，乙方业主
将成立“花间墅”续建工程监督小组，监督甲方施工进度，监测工程
质量，发现问题，及时通报永宁县政府相关监察部门及工程监理，并
要求执行相关程序；
四、如果乙方要求继续履行合同，甲方应向乙方支付合同约定交房日 至实际交房之日（2016年11月30日）总房款20%的违约金。违约金
分期支付，从2016年2月1日起按月支付，每月3日之前按比例支
付，最后一个月（2016年11月）全部支付完毕。如果迟延3日支付，甲方按日承担总房款5%的罚金，如果迟延支付超过7天，乙方有权
解除合同，甲方应于合同解除之日起2日以内，退还乙方全部房款及
乙方交付房款之日至合同解除之日的银行同期同种类贷款利息及因
此给乙方造成的其它损失。
五、如果乙方要求解除合同，合同应当解除，甲方应于提出合同解除
之日起2日之内，退还乙方全部房款及乙方交付房款之日至合同解除
之日银行同期同种类的利息，并赔偿乙方因此所造成的其它损失。
六、如果乙方于提出合同解除后2日之内，甲方不退还乙方全部房款
及利息和其它损失，购房合同依然有效，甲方应按日承担总房款0.5%的罚金，如果超过7日不支付，乙方有权向有管辖权的人民法院提起
诉讼，甲方承担乙方交付房款之日至法院执行完毕之日银行同期同种
类贷款利息及诉讼费和其它损失。待法院执行完成偿还乙方购房款及
其它各项赔偿款之日，合同终止。
七、丙方作为政府监管部门，应认真履行监管职责，严格监管甲方在该项目上的资金使用，严格监督项目进度及质量，督促并监督甲方严
格履行合同义务，承担法律责任，维护乙方的合法权益，维护公平正
义，维护社会的稳定和秩序。八、因丙方不履行监管责任，甲方仍然不履行合同义务和不承担法律
责任，致使乙方的合法权益依然处在被侵害的风险之中，乙方有权提
出控告和检举，并要求丙方承担连带法律责任。
九、本协议经甲乙丙三方签字生效，对三方具有法律约束力，甲乙丙
三方必须全面履行，任何一方不得随意解除本协议。在签订本协议的同时，甲方向乙方提供甲方的工商营业执照、组织机构代码证、税务
登记证等房产经营经营资质证明文件；一并还须提供房产五证:《国
有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》。以上各类
证件，在提供复印件的同时，还须出示原件，并允许乙方拍照。
十、若甲方再次违约，未能在补充协议中明确的2016年11月30日
前，按照协议中第二条的条件及合同规定的条件交房。甲方必须无条
件退房，并承担乙方因购房产生的一切费用（乙方提供收据即可），包括各类的银行贷款利息。无论乙方是否退房，甲方必须承担因甲方
违约期间，给乙方造成的损失，包括住房补贴，按照购房实际面积（合赔偿款于交房之日或退房协议达成之日起，15个工作日内一次性付
清。
十一、因为甲方违约造成乙方实际产权拥有时间的损失，按照损失比
退房协议达成之日（实际违约时间）。赔偿款于交房之日或退房协议
达成之日起，15个工作日内一次性付清。
十二、未尽事宜可以补充协议，补充协议具有同本协议同等法律效力。十三、本协议履行过程中如产生争议，三方协商解决，协商不成或者
不愿意协商，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。
十四、本协议一式三份，甲乙丙各持一份。
甲 方：（签字盖章）年 月 日
乙 方：（签字盖章）年 月 日
丙 方：（签字盖章）年 月 日
第6篇：延期交房补充协议书
丁香园小区延期交房补充协议书
甲方：**房地产开发有限公司 乙方：
由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《**小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间1、2015年5月30日一期开始交房，8月30日前结束（一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼）。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。
三、证件办理
甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并按照合同规定，于交房后两年内办理房产证。
四、违约赔偿1、2014年9月30日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行，2014年9月30日至2015年5月30日期间的违约金，不再按购房合同执行，每天按业主所交实际款额的万分之三计算，2015年5月30日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从2015年5月30日起，每天按业主所交实际款额的万分之四计算。因部分业主连续还代，违约赔偿金计算基数，每月核算一次
2、因业主还款形式不一致，特作如下规定： 1）全款支付的业主，享受以上违约补偿。
2）分期付款的业主，在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额度，就可享受以上赔偿。
3）合同签订办理按揭付款的业主，无论有无办理代扣业务，有无按时支付代扣金额，均可享受上述补偿，补偿按照实际支付金额同比例支付。
五、违约金支付方式
2014年9月30日至2015年5月30日的违约金自2014年11月开始每月抵扣业主的代扣款，分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补)，配套费征收标准必须符合政府规定，甲方必须出具书面材料。
六、工程进度的监督
1、甲方承诺在2014年12月31日前完成一期楼座内的所有工程，并冬季施工建设地库。具体工程计划及施工进度表，甲方须向业主公示。
2、乙方自发推选工程监督人员，并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督，并在业主群公示施工进度的图片和文字，甲方须向乙方监督人员提供安全防护装备。
3、工程进度未达到工程计划及施工进度要求的，甲方有义务向乙方监督人员做出解释。
七、解决争议的方式
本合同未尽事宜，双方以友好协商的原则妥善解决，如双方发生争议，可向**市仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向太原市人民法院起诉。
八、附则
1、本协议为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
2、其它未尽事宜，双方协商另签补充协议，与主合同具有同等法律效力。
3、本协议及合同或附件的任何变更、修改或增减均须双方同意后由授权代表签署书面文件，具有本合同同等效力。
4、合同签定后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除。如
单方解除合同，应赔偿对方因此造成的一切损失。
备注：本协议共4页，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）：
或指定授权人：
或指定授权人：
本合同于
****年**月**日签订于。
第7篇：延期交房补充协议书
银茂新天地
小区延期交房补充协议书
甲方：
房地产开发有限公司
乙方：
丙方：
（以下简称甲方、乙方、丙方。）
由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间
1、甲方必须于2015年10月30日前所有业主交房。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件并符合商品房交付条件，验收合格。
三、证件办理
甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所
必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并按照合同规定，于交房同时办理房产证及土地证。
四、违约赔偿1、2015年4月30日到2015年5月31日的违约金按照购房合同执行。
2、2015年6月1日至2015年10月30日期间的违约金，不再按购房合同执行。购房合同上单价为3500元/平方米以下的业主（含3500元/平米），违约金从2015年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算，购房合同上单价为3500元/平方米以上的业主，违约金从2015年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。
3、2015年10月30日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从2015年10月31日起，十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算，十二月份每天按业主所购房总房款额的万分之五计算，以此类推直到交房为止。或抵扣车位使用权（使用期限与房屋产权一致）或物业管路费用。
五、违约金支付方式
2015年4月30日至2015年8月31日之间的违约金必须在2015
年9月7日之前全部分户分别打入每位业主账户。2015年8月31日后的补偿款必须在当月末结算分户打入每位业主账户，不得延期！
六、工程进度的监督
1、甲方承诺在2015年10月30日前完成银茂新天地小区的所有工程，并交付符合标准的商品房给乙方，并同时办理好房产证及土地证。具体工程计划及施工进度表，甲方须向乙方和丙方公示。
2、丙方自发推选工程监督人员，并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督，并在业主群公示施工进度的图片和文字，甲方须在丙方监督人员督促下按时完成工程进度计划，确保能够按时交房。
七、解决争议的方式
本合同未尽事宜，双方以友好协商的原则妥善解决，如双方发生争议，可向池州市仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向池州市人民法院起诉。
八、附则
1、本协议为主合同不可分割的组成部分，与购房合同具有同等法律效力。
2、部分业主其它未尽事宜，双方协商另签补充协议，与主合同具有同等法律效力。
3、合同协议签定后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除。如单方解除合同，应赔偿对方因此造成的一切损失。备注：本协议共4页，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签名）：
业主代表人（签名）：
或指定授权人：
或指定授权人：
丙方见证人签章：
本合同于
****年**月**日签订于。
刀豆文库小编为你整合推荐8篇交房协议书，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
关于交房协议书山水太阳城交房协议 出卖人（下称甲方）：瑞昌市盛达房地产开发有限公司。电话：4929888预定方（下称乙方）：姓名： 身份证号码： 地址： 电话：甲、乙双方经友好协商，于 年 月 日在......
交房协议书范本在当今社会生活中，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。到底应如何拟定协议呢？以下是小编收集整理的交房协议书范本，供大家参考借......
先期交房协议书甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协......
交房协议书范文在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到协议的重要性，协议能够成为双方当事人的合法依据。大家知道协议的格式吗？以下是小编精心整理的交房协议书范文，欢迎阅......
