通风机房配电室施工协议由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“通风机房配电室”。
工程名称：
工程地点：
甲方：
乙方：建设工程施工协议神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池神木县麻家塔乡四门沟煤矿神木县四门沟矿业有限公司神东天隆集团工程建设有限公司签订地点：四门沟煤矿签订时间：年月日
第一部分：协议书
发包人（全称）：神木县四门沟矿业有限公司
承包人（全称）：神东天隆集团工程建设有限公司
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一.工程概况
工程名称： 神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池
工程地点：神木县麻家塔乡四门沟煤矿
二．工程承包范围
1.按照设计图纸提供的所有内容施工。
三.合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数天
四.质量标准
工程质量标准：。
五.合同价款
1.金额大写：神木县四门沟矿业有限公司日用消防水池工程全部工程总价共计：。本合同固定价钱中包括雨季和夜间施工、临时增加费（遇到不可抗拒及甲方要求除外）等一切费用，结算时不作调整。
2.付款方式
待工程竣工验收后，甲方一次性付给乙方总工程价款的95％，剩下5％作为工程质保金，工程质保期限按照《建设工程质量管理条例》内规定执行。
六.承包方式：包工、包料。包安全、总承包。
七.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。
八.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当
支付的款项。
第二部分：专用条款
一.适用法律、标准及规范
1.适用法律和法规
筑法》 等。
2.适用标准、规范
地方标准与规范，前述标准和规范相互间不统一的，执行要求较高的标准和规范。
国内没有相应标准、。
二.图纸
1.2.图纸提供给与本合同工程施工无关的第三方。
三.双方一般权利和义务
1.发包人应在开工前两天提供具备施工条件的施工场地。
2.发包人应在开工前两天将施工所需的水、电接至施工场地，指定水、电接口点；承包人完成施工现场施工用水、电及其它管线的铺设，施工用水、电费用由发包人承担。
3.发包人应在开工前两天向承包人提供施工场地与满足使用要求的交通道路，承包人为履行本合同所需要的交通道路、运输等一切手段、方法及费用均由发包人承担。
4.发包人应在开工前两天向承包人提供工程地质和地下管线资料。
5.发包人应在开工前办理施工所需证件、批件。
6.发包人应在开工前两天向承包人交验水准点与坐标控制点。
7.承包人必须按国家标准、规范进行施工，钢筋、水泥等主材必须用正规厂家生产的合格产品。
8.本工程中的卫生洁具、室内外门窗及灯具等，必须通过甲方认可后方可进
行使用。
9.承包人进场后必须服从甲方管理人员的安排、指挥；施工过程中承包人未按规范施工，甲方有权进行罚款处理。
10.在施工中由于甲方原因造成的经济损失由甲方承担。
11.承包人承担施工范围内的安全保卫工作，负责已完成品、半成品的保护并承担保护期内发生的费用，因甲方提前使用造成的返修费用由甲方承担。
12.双方约定发包人应协调施工单位与设计、监理单位及地方政府有关事宜。
四.工期延误
双方约定工期顺延及其它情况：因不可抗力造成工期顺延，具体按进度计划调整；设计变更和工程量增加；一周内承包人原因停水、停电，造成停工累计工超过8小时；甲方同意，给予顺延的其它情况。
五.安全施工
乙方必须组织好安全施工，保证人身安全，若在施工中发生人身伤亡，设备损坏事故，由乙方承担全部责任和费用。
六.竣工验收与结算
工程竣工验收15日内承包人提供施工资料（一式贰份），甲方接到乙方竣工报告10日内组织有关人员验收。
七.双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的：
1.共同请上级主管部门调解。
2.调解不成或者不愿调解的，依法向工程所在地人民法院起诉，有关工程款结付纠纷的诉讼管辖权归甲方住所地人民法院。
八.其它
1.双方不可抗力的约定：
（1）发生通用条款规定的不可抗力事件时，乙方应迅速采取措施避免损失扩大，并在24小时内向甲方报告受损情况，甲方为事件处理提供可能的条件，乙方未采取有效措施控制损失的，扩大的损失由乙方承担。
（2）因政府或者甲方的决策决定导致本合同项下项目或工程取消或暂停，属于不可抗力事件的范围，发生该等不可抗力事件时，甲方将及时通知乙方，乙方
在接到甲方通知后应立即停止施工，双方对已经完成的工程量进行结算后终止本合同。
2.合同份数及有效期
（1）双方约定本合同陆正。甲方持肆正乙方持贰正。
（2）本合同自双方签字之日起生效，工程款付清后失效。
3.补充条款
（1）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
（2）未尽事宜，由双方另行商定。
发包方：（公章）承包方：（公章）
企业负责人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
日期：日期：
摘要：介绍地下室变配电房设计常见的问题和应对方法，计算变配房设备的发热量及散热所需的风量，在地下室变配电房一侧设置下沉花园通风设计方案的优点，事故通风如何解决。 关键词：......
领导上岗检查制度1.干部上岗巡查周期按如下执行机电矿长，机电副总，机电科主管每月不少于一次；2.队干部每周对通风机房进行一次巡查。3.队干部上岗检查后，应将检查项目、内容、存......
主通风机司机岗位安全责任制一、认真贯彻执行党的安全生产方针、政策、法规，牢固树立安全第一的思想，认真执行操作规程。二、值班人员严守工作岗位，保证设备正常运转。三、严格......
工 程 安 装 协 议甲方：______________乙方：______________甲乙双方就涉县医院门诊、医技楼中央空调水系统安装工程签定合同达成以下协议：一、工程地点：邯郸市涉县工程内容：甲方......
无论是在个人生活中还是在组织管理中，方案都是一种重要的工具和方法，可以帮助我们更好地应对各种挑战和问题，实现个人和组织的发展目标。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好......
