合同可以约束当事人的行为,使交易更有保障。如有必要,可以寻求专业法律意见或请律师参与合同的起草。请大家注意,合同范文仅供参考,具体情况需要根据实际情况制定。
挖机施工合同协议书篇一
甲方(卖方):
乙方(买方):
经平等友好协商,甲乙双方就甲方所有的挖掘机转让给乙方一事达成一致协议如下:
一、挖掘机械概况。品牌:型号:机号:。
二、转让价格:元。
三、甲方承诺对上述转让的.挖掘机享有合法的完全的所有权,乙方基于该承诺购买上述挖掘机。如因第三人向乙方主张挖掘机的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。
四、挖掘机现状已由双方确认。因该挖掘机系二手旧机,甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况向乙方作了充分的说明,乙方对于该挖掘机的现状及日后运行可能出现的问题均已了解。
五、挖掘机械由甲方于年月日,在交付给乙方,乙方采取现场验收的方式进行,乙方对于挖掘机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的,应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决,交付后即视为验收合格。
六、挖掘机械交付后,因该挖掘机械的远输、运行所产的任何责任均由乙方承担,包括挖掘机械苯身的故障,质量问题产生的损失以及时对第三人的侵权所产生的损失。如甲方在挖掘机械交付后承担了上述责任,甲方有权向乙方追偿。
七、因履行本协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。
八、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。
甲方:
乙方:
年月日
挖机施工合同协议书篇二
出售方(以下简称甲方)身份证号码:
购买方(以下简称乙方)身份证号码:
甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的旧挖机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为:)出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,以协定价格为为人民币为大写。
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷,产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的,甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开,乙方在一次性付清协定价后,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。
四、为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。
五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字按手印后立即生效。
甲方姓名:
电话:
家庭住址:
乙方姓名:
电话:
家庭住址:
甲方银行收款帐号:
乙方银行转款帐号:
签定日期:
挖机施工合同协议书篇三
合伙人甲方:身份证号:
合伙人乙方:身份证号:
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
一、合伙购买挖掘机的概况
1、甲乙双方于年挖掘机(以下简称挖掘机),挖掘机价款为首次购买车辆保险、贷款利息总价款为万元。
2、甲乙双方以联营方式合伙经营挖掘机。
3、本协议在挖掘机存在期间且双方未解除本协议时始终有效。
二、双方首付款共出资万元,并共同偿还贷款,车辆产权份额如下:
1、甲方首付出资万元,占购买挖掘机总金额二分之一的产权份额,乙方首付出资万元,占购买挖掘机总金额二分之一的产权份额;双方按上述产权分割比例在日后经营中获得收益即各二分之一。
2、双方约定以甲方名义为挖掘机办理产权登记,但挖掘机在本协议生效期间始终属于甲乙双方按份额共有。
3、甲乙双方依照各自的产权份额分配挖掘机的经营收益,承担经营期间的各种税费、经营风险、事故风险以及其他应由产权人承担的义务和责任。
三、挖掘机的业务管理、财务管理及利润分成
1、挖掘机由合伙双方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
2、挖掘机正式开始运营时,由双方各自记录经营收入和费用支出的详细账目,并于每月30日前双方核对账目,共同认定并签字。
3、每月挖掘机实际收到劳务收入,扣掉银行按揭贷款、油料消耗、维修费用、司机工资、保险、税金、拖车费等后,是每月经营利润。挖掘机的日常维护保养、运营费用和挖掘机的按揭贷款在经营利润内优先支付,盈余按照各自的投资比例分配。如经营利润不足于偿还按揭贷款时,债务按照双方各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向合伙人清偿自己负担的部分。
四、以下事项必须由双方协商决定:
1、挖掘机的转让。
2、挖掘机的经营事项。
3、挖掘机的抵压事项。
4、挖掘机的交通事故处理事宜。
5、其他有关挖掘机的占有、使用、收益、处分的重大事项。
任何一方对挖掘机做出的上述事项均属无效,因一方违反本协议而给另一方造成经济损失时,应全额赔偿另一方的损失。
五、一方违约时,另一方有权按以下约定行使权利:
守约方有权单方面解除本协议,解除协议后挖掘机的产权归属问题守约方决定,无论产权归何方所有,应付清另一方所享有产权份额的应付价款后散伙。
六、本协议生效期间,一方转让其所享有的产权份额时,另一方在同等价格的条件下有优先受让权利。
七、本协议未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、双方协商本合同不用公证,自双方签字之日起具备法律效力。
合同争议,双方应本着友好公平的原则,积极协商解决。协商不成,双方都可向户口所在地人民法院提起诉讼。
九、本协议一式叁份,合伙人双方、证明人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人甲方:(签章)
xx年xx月xx日
合伙人乙方:(签章)
xx年xx月xx日
证明人:(签章)
xx年xx月xx日
挖机施工合同协议书篇四
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,经双方友好协商,达成如下协议:
一、施工范围。
甲方使用乙方挖掘机挖掘土方,地点在栗子房镇地窨河下游。
二、承包方式:乙方按甲方要求施工。
三、施工期限:从20xx年11月10日起至20xx年5月1日止。
四、承包费用:工程计费:大挖掘机【300】型号为280元/小时,以实际工时计算(约小时,总工程款约60万元左右)。
五、付款方式:完工后甲方验收合格后一次性付清全部工程款给乙方。
六、权利和义务
1、乙方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、乙方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。
七、安全责任。
乙方应及时为操作人员购买相关保险,乙方必须按正确的操作方法进行施工,确保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故,由乙方自行负责,甲方概不负责。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
甲方:
乙方:
年月日
挖机施工合同协议书篇五
出售方(以下简称甲方):
购买方(以下简称乙方):
甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的旧挖机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为:)出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,以协定价格为为人民币为大写。
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷,产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的,甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开,乙方在一次性付清协定价后,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。
四、为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。
五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字按手印后立即生效。
甲方姓名:
乙方姓名:
签定日期:
挖机施工合同协议书篇六
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,公平、公证的原则,达成如下协议:甲方现有一台挖机转让给乙方,至年月日前,该挖机一切债权债务与乙方无关。至年月日后,该挖机一切债权债务与甲方无关。
乙方一次性支付甲方万元。
双方不得以任何理由反悔,如乙方反悔,将支付对方一切经济损失。
该协议一式二份,双方签字生效,具有同等法律效益。
甲方:
乙方:
年月日
挖机施工合同协议书篇七
乙方:
双方本着共同利益出发并使工作顺利进行,达成以下协议:
一、根据工作需要,甲方租用乙方挖掘机(型号gme85-9)工作。施工地点位于岑巩龙田110kv变电站。
二、承租方式:以工作时间(小时)计算,挖土机挖土工作按:210元/小时(贰佰壹拾元/小时)计算,每次工作时间由工地技术负责人员签字生效,除此之外的一切费用由乙方自己承担。
三、乙方必须提供有效的挖土机操作人员操作证复印件一份。
四、承租期间乙方的机械人员在符合操作规程和安全的情况下,必须服从甲方施工人员的指挥和安排,乙方机械设备进入甲方现场后,乙方自己确保乙方机械的安全、保养,如因失盗或人员损坏,由乙方自己负责。
五、机械用油由乙方自己负责。乙方机械人员不得故意刁难甲方,必须严格按照施工单位管理人员的要求进行开挖,如:挖掘机操作人员在接到甲方通知后2小时内不到位,或机械修理24小时后不能使用等原因耽误甲方工作的,施工单位有权对其进行不同程度的罚款或令其出场。
六、由于该工程工作性质的复杂性,工程进展可能会有不可预见的情况,导致停机造成的一切费用,由乙方自己承担,如果乙方认为工作时间达不到自己的理想效果,可以自动退出(提前一周通知甲方解除本合同)。
七、本合同一式两份,甲方、乙方各保留一份,签字即生效,不尽事宜双方可再行协商进行补充。
甲方单位:乙方单位:
负责人:负责人:
签约时间:月日
看过矿山挖机租赁合同协议书的人还看了:
1.挖掘机租赁合同模板
2.租赁挖掘机合同范本
3.租赁挖掘机合同格式
4.工程挖机租赁合同样本
6.挖掘机租赁合同
挖机施工合同协议书篇八
出售方(以下简称甲方)身份证号码:
购买方(以下简称乙方)身份证号码:
甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的旧挖机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为:)出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,以协定价格为为人民币为大写。
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷,产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的,甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开,乙方在一次性付清协定价后,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。
四、为了双方共同遵守特订立此协议。甲方需提供身份证复印件附合同上。
五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字按手印后立即生效。
甲方姓名:乙方姓名:
电话:电话:
家庭住址:家庭住址:
甲方银行收款帐号:
乙方银行转款帐号:
签定日期:签定日期:
挖机施工合同协议书篇九
甲方:
乙方:
甲方有合法来源的大型挖掘机壹台,小型挖掘机一台(现代60-7),柴油发电机(200kw)壹台,小柴油发电机(50kw)壹台,电动空压机(10m3)壹台,现将以上机械产权转让给乙方,乙方因工程开工,需在甲方购买以上机械设备,双方就有关问题达成如下协议:
一、厂、牌、型号
以上机械设备厂、牌、型号见下表:
二、转让价格
以上机械设备以现金和部分抵债方式,经过甲方和乙方协商以总价95万元(大与)玖拾伍万元的价格转让,乙方受让以上机械设备后,使用时所有售后服务按新购机械,直接与厂家服务站联系,甲方可提供资料,不承担任何经济支出。
三、付款方式
由于时间长,没有正规发票。因此乙方先以债务抵债方式购买(30万元大写参拾万元整)。余下货款于合同签订二个月内全部付清。
四、双方职责
甲方按此价格出售给乙方后,不准收回。乙方把该以上设备提走后不准退还,如果违约,甲方有权根据合同法上告乙方,所产生的一切损失由乙方承担,如无异议。自合同签订之日起,以上设备产权归乙方所有,与甲方无关。如签订合同前期(以上机械设备)一切产权纠纷由甲方负责承担。
五、本协议一式二份,甲乙双方各一份。签字盖章后生效。
甲方单位(盖章):
乙方单位(盖章):
年月日
挖机施工合同协议书篇十
甲方(卖方):
乙方(买方):
经平等友好协商,甲乙双方就甲方所有的挖掘机/工程机械转让给乙方一事达成一致协议如下:
一、挖掘机
品牌:
型号:
机号:
二、转让价格:rmb元。
三、甲方承诺对上述转让的挖掘机/工程机械享有合法的完全的所有权,乙方基于该承诺购买上述挖掘机/工程机械。
如因第三人向乙方主张挖掘机/工程机械的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。
四、挖掘机/工程机械现状已由双方确认。因该挖掘机/工程机械系二手旧机,甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该挖掘机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。
五、乙方应在年月日前一次性或分期(明细)将货款付至如下账户:
付款迟延的,乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金,迟延超过天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
六、挖掘机/工程机械由甲方于年月日,在交付给乙方,乙方采取现场验收的方式进行验收,乙方对于挖掘机/工程机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的,应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决,交付后即视为验收合格。
甲方应在交付挖掘机时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方,未有前述合法证明文件的,乙方有权拒绝接受挖掘机/工程机械的交付并解除本合同,合同解除的,甲方应将已支付的货款全额退还乙方。
七、挖掘机/工程机械交付后,因该挖掘机/工程机械的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担,包括挖掘机/工程机械本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失。
如甲方在挖掘机/工程机械交付后承担了上述责任,甲方有权向乙方追偿。
八、因履行本协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。
九、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。
甲方:
乙方:
年月日
挖机施工合同协议书篇十一
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经双方充分协商,订立本合同。
第一条:工程地点及工作内容:
1、工作地点:范县杨集乡。
2、工作内容:围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。
第二条:工程质量:按甲方要求施工,保证工程质量。
第三条:双方的义务和责任。
(一)甲方的义务和责任。
1、负责技术交底,指挥乙方施工,监督工程质量;
2、丈量工程量,计量和支付工程款;
3、积极要求项目经理部协调处理地方关系。
(二)乙方的义务和责任。
1、100%;
2、乙方每台车配备两名熟练的操作手,持证上岗;
3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥,按施工要求施工;
4、乙方维修和保养好设备,不得误工;
5、负责机械施工人员的安全,一切事故有乙方负责;
6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);
7、负责所属施工人员的食宿;
8、结算工程款时向甲方提供部分发票;
第四条:工程款的计量和支付。
1、260.00元计价。
2、甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价,计价
第五条:因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。
第六条:其它
1.本协议一式四份,甲、乙双方各执二份。
2.本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
3.本协议自签字之日起生效。
4.本协议工程款结清后自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_____年____月____日
挖机施工合同协议书篇十二
经甲乙双方协商制定以下补充协议:
一、 工程概况
1、工程名称:江苏涌涞1#车间
2、地址:
3、建筑面积:7.2万平方米。
4、框架结构共计2层。
二、工程内容及承包范围:
1、乙方对本工程进行施工总承包,承包范围基础、主体、装饰、装修等、
2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工,若发现使用本地民工,所发生的任何事故均由乙方自行处理,以及在工程施工全过程所发生的任何事故,均由乙方全权负责,甲方均不承担经济责任。
3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。
三、付款方式:
1、乙方在接到甲方开工通知后,进场施工,本工程施工过程。甲方不支付预付款。
2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%,二层封顶后付工程总价的60%,砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%,竣工验收合格后付工程总价的95%,余款作为质量保证金,在竣工两年后房屋正常使用,全部。
3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责,甲方不承担,支付民工工资及其它任何费用。
四、开竣工日期:开工 ,竣工: , 若遇停水停电,地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。
五、违约责任:本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)等等必须验收报告取出后合格方可进行下一道工序,若野蛮施工,若情节严重甲方可令乙方无条件出场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励,工期拖延每天5000元罚款。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
挖机施工合同协议书篇十三
甲方:
乙方:
签订日期: 年 月 日
甲方(发包人):
乙方(承包人):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,在平等、自愿、协商一致的.基础上订立本合同书,供双方共同遵守。
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程内容: (祥见设计资料)
1.4 质量标准:符合国家现行施工验收规范标准。
1.5 施工方法:按设计图纸施工
双方约定本合同书项下的迁改工程,甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方(砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供,乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责,除合同书另有约定外,甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。
3.1 总工期:自开工之日起至竣工验收结束30日历天,乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。
3.2 开工日期,按甲方向乙方批复的开工报告为准。
3.3 发生以下情形之一的,工期顺延:
3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。
3.3.2 甲方决定变更设计的。
出现以上情形时,乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方,双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的,由乙方按本合同书约定承担违约责任。
4.1本合同为固定单价合同,在本合同期间内固定价格,不因任何外界因素变化而调整。
4.2合同承包范围内不得发生计时工。
4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量:新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米,商品混凝土由甲方提供;新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等,并自拌c25混凝土进行浇筑,按1300元每立方米计算。(以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用)
工程开工后,根据甲、乙双方约定,由乙方垫付工作中生活费,乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款,剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方,税收发票由甲方负责。
1、甲方权利
6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工,并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。
6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的,甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成,相关费用由乙方承担,若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。
6.2、乙方权利
6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款,若因甲方支付造成工期延误,乙方不承担责任。
6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工,若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的,乙方不承担相应责任。
6.2.3 乙方在遇到不可抗力(地震、山体滑坡、泥石流)等导致工程无法施工时,乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。
1、甲方责任
7.1甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作,费用由甲方支付,严格按市府发[20xx]19号相关文件执行。
7.2
2、乙方责任
7.2.1乙方在施工前,必须向甲方提交开工报告,经甲方书面同意方可进行施工,工程竣工后,乙方向甲方提出书面竣工验收申请,配合甲方做好相应的工程竣工验收工作,不得无故拖延工期。
7.2.2乙方未经甲方书面批准,不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工,若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。
7.2.3乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定,并认真采取安全防护措施严防安全事故发生,若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。
7.3.4乙方按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收,符合电力行业标准。
6.4 乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工,否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。
1、隐蔽工程验收
8.1 隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收,经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。
8.2 竣工验收
8.2.1 工程具备竣工验收条件的,乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后_3_日内组织验收,并在验收后_3_日内将验收结果书面通知乙方。
8.2.2 乙方对竣工验收不合格的工程,应当进行修复交给甲方。
9 工程的质保期和质保责任
9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年 ,本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的,按国家相关规定执行。
9.2 乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任,在质保期内,本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的,乙方应负责进行免费维修。
10 违约责任
10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的,每逾期一日,按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。
10.2 乙方未按照本合同书约定的工期完工的,每逾期一日,应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
10.3 工程质量不合格的,乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。
10.4 乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的,甲方有权委托其他单位修复,费用由乙方承担,同时应向甲方支付合同书总价款5%的违约金。
10.5 因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的,根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算,并按乙方承诺的折扣率进行调整,按实结算。
11 合同的变更和解除
11.1 本合同书履行期间,经协商一致,甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。
11.2 出现下列情形之一,甲乙双方可以解除本协议书:
11.2.1 双方协商不一致。
11.2.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。
11.2.3 在实际施工过程中,如发生工程量变更的,按照甲方的要求提出变更的相关手续后,乙方再进场施工。
11.2.4 变更工程量的结算方式,按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。
12 争议的解决
本合同书在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。
13 合同的生效及其他
13.1 本合同书一式 2份,甲方持 1 份,乙方持 1 份,具有同等法律效力。
13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
13.3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力,补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。
13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分,与本合同书具有同等法律效力。
13.5 其他约定事项: / 。
附件:1、安全责任协议书
2、乙方身份证
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订时间: 年 月 日
签订地点:
挖机施工合同协议书篇十四
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该xx路xx弄xx号xxx室装修施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:
1、工程地点:
2、工程内容:室内设计和装修施工
3、工程造价:元(大写)
1、甲乙双方均同意解除年日签定的《号xxx室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、甲方支付首期款2000元。
3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计:
4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕,否则甲方自请他人处理,并拒付垃圾清运费。
本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件具体等同的法律效力。
甲方:
乙方:
年月日
年月日
挖机施工合同协议书篇十五
甲方:
乙方:
为了很好地维护甲乙双方的共同利益,甲方将所施工路段 沥青混凝土路面工程 承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。
本项目实行包工包料的形式。
施工范围
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
1、单价:
沥青混凝土铺筑厚度4~5cm,中粒式
按每平方米60元进行工程量结算,
2、付款方式:
甲方预付沥青款叁拾万元整(300000.00元)给乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周内一次性付清。
1、 乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度,如因沥青面
层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、 若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网
裂,造成损失由甲方承担,乙方不负任何责任。
工程完工,若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款,超过合同规定日期,则视为违约,违约金按每日500元进行计算。
1、 未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、 本合同协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
电话:电话:
年 月日 年 月日
挖机施工合同协议书篇十六
乙方(承包方):______
为了完成协商的______工程,明确甲方和乙方的相互权利、义务关系,根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》,特签订本合同,共同遵守。
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:承包方式:
第四条:工程质量:
第五条:承包价款:
第六条:工程期限:自______年______月______日起至______年______月______日止完成全部工程。
第七条:工程质量以国家颁布的验收规范、质量、检验标准和施工图为准。
第八条:其他协商事项:隐蔽工程在隐蔽前由承包方预先通知甲方到场检查,经检查合格,甲方签字后方可隐蔽,否则,重新检查费用由承包方承担。
第九条:乙方施工人员应有安全措施、文明施工,若发生人身伤亡事故,一律由乙方自负,甲方不承担任何责任。
第十条:验收前如甲方检查工程质量不符合要求需返工时,一切费用由乙方负担。
第十一条:结算方式:按实际发生的工程量经甲方监理签字确认后,计入工程款。付款方式:按项目资金到位情况及工程进度支付。
第十二条:工程竣工后乙方应保修二年,二年内如发生质量问题,保修费用由乙方自理,在保修期二年内扣押总造价5%的保修费,等二年保修期满后结清剩余工程款。
第十三条:本合同依法签订,即具有法律效力,双方应严格履行,任何一方不得擅自变更或解除。
第十四条:本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后生效。
第十五条:补充条款:
甲方(盖章)______乙方(盖章)______
甲方代表人:______乙方代表人:______
挖机施工合同协议书篇十七
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经双方充分协商,订立本合同。
1、工作地点:范县杨集乡。
2、工作内容:围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。
按甲方要求施工,保证工程质量。
(一)甲方的义务和责任。
1、负责技术交底,指挥乙方施工,监督工程质量;
2、丈量工程量,计量和支付工程款;
3、积极要求项目经理部协调处理地方关系。
(二)乙方的义务和责任。
1、100%;
2、乙方每台车配备两名熟练的操作手,持证上岗;
3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥,按施工要求施工;
4、乙方维修和保养好设备,不得误工;
5、负责机械施工人员的安全,一切事故有乙方负责;
6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);
7、负责所属施工人员的食宿;
8、结算工程款时向甲方提供部分发票;
1、260.00元计价。
2、甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价,计价
因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。
1.本协议一式四份,甲、乙双方各执二份。
2.本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
3.本协议自签字之日起生效。
4.本协议工程款结清后自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_____年____月____日
挖机施工合同协议书篇十八
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为 小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足 小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出 小时以上部分,甲方按每小时 元的标准在支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足一个月的,进场费用由甲方承付,达到1个月的进出场费用由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费用为 元整,超出 小时以外的超时款另外计算。(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日甲方先支付租赁费用16500,00(一万六千五百元整)余款在15日之内一次性付清。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可以停止施工,待消除不安全因素后在施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方承担全部赔偿责任。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极,主动配合甲方责任人员的智慧,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的工作时间和
规章制度
。5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份合同都具有同等法律效力。
附:挖机租赁使用起点日期为:
挖机进场电脑工作起点时间为:
柴油油箱表格指数为:
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
年 月 日
甲方:岑巩龙田110kv变电站工程项目部土建施工队
乙方:
双方本着共同利益出发并使工作顺利进行,达成以下协议:
一、根据工作需要,甲方租用乙方挖掘机(型号gme85-9)工作。施工地点位于岑巩龙田110kv变电站。
二、承租方式:以工作时间(小时)计算,挖土机挖土工作按:210元/小时(贰佰壹拾元/小时)计算,每次工作时间由工地技术负责人员签字生效,除此之外的一切费用由乙方自己承担。
三、乙方必须提供有效的挖土机操作人员操作证复印件一份。
四、承租期间乙方的机械人员在符合操作规程和安全的情况下,必须服从甲方施工人员的指挥和安排,乙方机械设备进入甲方现场后,乙方自己确保乙方机械的安全、保养,如因失盗或人员损坏,由乙方自己负责。
五、机械用油由乙方自己负责。乙方机械人员不得故意刁难甲方,必须严格按照施工单位管理人员的要求进行开挖,如:挖掘机操作人员在接到甲方通知后2小时内不到位,或机械修理24小时后不能使用等原因耽误甲方工作的,施工单位有权对其进行不同程度的罚款或令其出场。
六、由于该工程工作性质的复杂性,工程进展可能会有不可预见的情况,导致停机造成的一切费用,由乙方自己承担,如果乙方认为工作时间达不到自己的理想效果,可以自动退出(提前一周通知甲方解除本合同)。
七、本合同一式两份,甲方、乙方各保留一份,签字即生效,不尽事宜双方可再行协商进行补充。
甲方单位: 乙方单位:
负 责 人: 负 责 人:
签 约 时 间: 20xx年 月 日
共
2
页,当前第2
页1
2
-->
挖机施工合同协议书篇十九
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,经双方友好协商,达成如下协议:
甲方使用乙方挖掘机挖掘土方,地点在栗子房镇地窨河下游。
乙方按甲方要求施工。
:从20xx年11月10日起至20xx年5月1日止。
工程计费:大挖掘机【300】型号为280元/小时,以实际工时计算(约2000小时,总工程款约60万元左右)。
完工后甲方验收合格后一次性付清全部工程款给乙方。
1、乙方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、乙方操作人员要必须按挖掘技术要求的'进行挖掘操作。
乙方应及时为操作人员购买相关保险,乙方必须按正确的操作方法进行施工,确保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故,由乙方自行负责,甲方概不负责。
甲方:
乙方:
日期:
挖机施工合同协议书篇二十
(一)承包方主体资格不当,造成合同无法履行。
近年来,为规范建设市场,有关部门出台了相关法律、法规,对施工方主体资格进行了严格限制。尽管如此,建筑市场仍然存在诸多问题,例如:有资格的无关系,无资格的却有关系等,这就造成了施工合同中的承包方主体不当的问题较多发生。例如曹某,今年三十多岁,未成立任何建筑公司,但却凭着自己的关系联系了一起价值五百万元的建筑工程。但施工合同毕竟有自身条件和要求,他就借用一家有资质的施工单位名义签订了施工合同,施工单位只收取5%的管理费,其余问题全部由曹某负责。但曹某毕竟是一个人,根本无法正常进行施工,致使施工合同的履行陷入僵局,带来了十分棘手的现实问题和法律问题。
(二)工程状况复杂,施工方无能力继续施工。
这种状况大多发生于地基隐蔽工程,由于前期准备工作不充分,出现了双方无法预料的情况发生。如某建筑公司在承接了旬阳某大厦的施工任务后,在挖地基时,发现建筑段地下水位有流沙层,且建筑物距河床太近,与河水相贯通,会出现大量漏水,而原定的人工挖沙存在重大安全隐患,只好由建设单位自行选择具备桩基施工资质的专业单位另行施工。
(三)发包方原因致使合同终止。
挖机施工合同协议书篇二十一
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
乙方于20xx年xx月xx日与“x房地产有限公司”签订了《工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日签订
【本文地址:http://www.daodoc.com/zuowen/6898734.html】
刀豆文库小编为你整合推荐5篇挖机施工协议书,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
挖机施工协议书在现在的社会生活中,各种协议频频出现,协议具有法律效力,确立某种法律关系。什么样的协议才是有效的呢?下面是小编精心整理的挖机施工协议书,欢迎阅读,希望大家能够......
挖机合同协议书((共12篇))由网友“官官官方提醒”投稿提供,下面是小编帮大家整理后的挖机合同协议书,希望对大家的学习与工作有所帮助。篇1:挖机协议书 合伙人甲方: 身份证号:合伙人......
刀豆文库小编为你整合推荐3篇挖机机械施工合同,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
刀豆文库小编为你整合推荐7篇工程挖机施工合同,也许这些就是您需要的文章,但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......