第1篇：水电安装作业承包施工合同
水电安装作业承包施工合同
在不断进步的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的.水电安装作业承包施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
发包方：______________(以下简称甲方)
承包方：______________(以下简称乙方)
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法
1、承包形式：单包，即包工不包料。
2、工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米________元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二、工程进度
按甲方及业主要求，总工期_______天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上
必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理
六、文明卫生
1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元，并没收;点白日灯罚款____元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。
八、合同期内乙方必须信守合同
如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
由甲方负责一定的用电费用(____度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。
九、付款方式
平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过____元，其余到竣工验收后按总承包金付足____%，余____%在竣工验收后一年内付清。
此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方(签章)__________乙方(签章)__________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
第2篇：水电安装施工承包
盘州汉伏波假日酒店有限公司
水电安装施工承包
合 同 书
发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依照《中华人民共和国合司法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程:盘州汉伏波假日酒店有限公司建设项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一、工程概况
工程名称:盘州汉伏波假日酒店有限公司建设项目水电安装分项工程
工程地点:贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇坪子村一组牌坊处 施工内容:给排水系统，强、弱电系统、房屋范围内所有室内水电安装工程，包工。
结构类型:砖混结构。
二、乙方进场人数(附名册)乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
(一)开工日期: 年 月 日(二)总(日历)工期: 个月
(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式:包工、包转孔、包做工质量、包工具、包工期、包个人施工安全、包文明施工。
(二)承包范围
1.给排水系统，强、弱电系统。房屋范围内的所有室内及楼顶的水电安装工程包工不包料；
2.乙方负责现场所有水电的安装工作：包括工程内容所有灯具、网线、房间门牌号、查卡取电、强弱电电箱、配电室的二级配电柜、备用发电机的线路、外墙霓虹灯主线布设、门头显示屏的主线布设及所有洁具的安装；
3.水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运，水电施工的穿墙、打孔、切割、开关面板和灯口安装；
4.酒店所有施工临时用电的搭设。
（三）计价方式 按安际建筑平方面积计算，_元/㎡。
五、工程要求
甲方提前提供施工用水用电。
（一）质最要求:按国家现行质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责；
2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准；
3.乙方必须积极配会甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质最检查及现场签证和各种试验；
4.对检出的不合格品（项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求；
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量；
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到价或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承扣工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费；
7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场； 8.保修期从交工验收完毕之日起为1年。(二)工期要求
l.乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行；
2.工期延误
(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管时，要积极配合吊顶师傅和安装地板砖师傅；
(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；(3)如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
(三)成本控制要求
1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高功效，履行节水、节电、节材料等原则；
2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担；
3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用； 4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿； 5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。7.施工所需材料需提前7天申报给现场负责人。(四)安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育；
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查；
3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业；
4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案；
5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残等，均由乙方负全部责任，甲方不子承担。
六、付款方式
进度款支付
（一）进场施工后7天支付生活费1万元。乙方每月25号报当月工程进度。付款方式：工程做到从地下室至地上六层封顶，付已完工程量的80%。余下工程款月结。竣工后支付总工程款的85%，按主合同付款方式进行。
（二）乙方安装调试完成后申请甲方组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者甲方开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。
（三）3%的维修质保金，按主合同维修金执行。
（四）在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍由乙方承担。
（五）若甲方需要开具相应劳务发票时，甲乙双方另行商议确定。
七、甲方责任
（一）组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
（二）对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。
（三）对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。
（四）按照合同约定及时发放工程款。
（五）如乙方提出申请，甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。
八、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约:
1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求； 2..乙方擅自将承包的工程再行转包、分包； 3.其他造成工程各种损失的过失行为； 4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议； 5.不服从甲方的管理。(二)违约处罚
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。3.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款500--1000元。4.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难，对乙方每次罚款1000--2000元。
5.乙方在施工过程中若出现不合理的浪费大批量的材料时，乙方须重新采购同型号材料(含税票)归还甲方。
6.乙方所列材料采购清单上的材料在工程施工完毕后，出现未使用到的情况时，乙方承担所有未使用到材料的材料费。
7.施工所需材料需提前7天申报给现场负责人。(三)其他奖惩约定
发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款5000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。
九、附则:(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他人重新承包。
(二)本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
(三)本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。
甲方负责人代表:（签字）乙方负责人代表：（签字）电 话： 电 话： 签 章： 签 章： 身份证号码： 身份证号码：
银行账号：
开户行：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年
月
日
第3篇：水电安装施工合同
水电安装施工合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编精心整理的水电安装施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
水电安装施工合同1
甲方：_______
乙方：_______
経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：
1、承包方式：包工
2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程;
第4篇：水电安装施工合同15篇
水电安装施工合同15篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家收集的水电安装施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
水电安装施工合同1
建设单位：
设计单位：
施工单位：
合同编号：
年 月 日
建设单位：（简称甲方）
地址：
施工单位：（简称乙方）
地址：
兹有xxx工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点
第二条：工程内容
第三条：承包方式
第四条：工程价款及调整
1.工程价款
2．发生以下情况之一经双方协商同
第5篇：水电安装施工合同模板
水电安装施工合同模板
建设单位：(简称甲方)
地 址：
施工单位：(简称乙方)
地 址：
兹有 工程，经过投标、议标、决定由乙方施工，水电安装施工合同样本。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点
第二条：工程内容
第三条：承包方式
第四条：工程价款及调整
1. 工程价款
2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
(3)工程造价管理部门公布的价格调整;
(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;
(5)合同条款以外得其他增减或调整;
第五条：付款方式
第六条：合同工期
1.双方商
