第1篇:基础设施建设工程合同范本
基础设施建设工程合同范本
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,人们运用到合同的场合不断增多,它可以保护民事法律关系。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编收集整理的基础设施建设工程合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
基础设施建设工程合同范本1
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方,为了明确甲、乙双方责任,确保工程质量,保证工程进度,按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程
2、工程地点:西吉县什字乡马沟村
3、工程内容:建设暖棚牛舍1座495平方米,冷配改良点1处40平方米。
4、工程造价: 元(大写: )。
5、资金来源:合作社自筹
6、合同附件:施工图纸。
二、双方职责
(一)甲方职责:
1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。
2、指派专人对工程进度、质量进行监督,组织施工验收。
(二)、乙方职责
1、认真做好施工前的各项准备工作。
2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工,确保工程质量,保证施工进度,按期完工。
3、组织好安全施工,施工中发现的一切工伤事故,均由乙方自己负责。
4、工程竣工前,负责现场清理,并按时提交完整的施工验收资料。
5、本合同不得转主承包。
三、工程质量,施工验收及付款方式
1、工程质量必须符合建设要求,隐蔽工程完成后,由甲方检查验收后进行下一工序的施工。
2、在施工过程中或竣工验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应及时负责无偿停工或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,方可进行下道工序或移交。
3、付款方式:经甲乙双方协定,工程款项待完工后一次性付款。
四、质量保修及违约尝赔
1、承包人应按工程质量保修的有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
2、甲乙双方必须认真履行职责,严格按合同要求办事,不按合同要求造成损失的,按照合同法有关规定处罚。
五、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
六、本合同自双方签订之日起生效,在全部工程验收并结算尾款后自动失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
基础设施建设工程合同范本2
甲方:
乙方:
经甲、乙双方协商,就甲方厂区基建工程施工事项达成协议:
一、 工程名称:察右中旗环城商砼厂区内“五通一平”基础设施配套建设工程。
二、 工程建设内容:
厂区平整 院面硬化和道路建设 机井:1眼 电力基础设施
三、 承包方式:包工包料
四、 工程造价:见附表
五、 工程期限:开工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。
六、 质量要求:承包人必须严格按照有关规定标准施工。确保工程质量。如出现问题未达到标准,不予验收。乙方必须无条件返工。并承担返工损失。
七、 付款方式:
1、 工程峻工后,经甲方验收并合格。甲方即付给乙方工程造价款的85%。
2、 乙方剩余15%工程款作为质保金。在质保期满(质保期壹年)后两月内付清。
八、 如有其它未经事宜,甲、乙双方协商解决。
九、 本合同自甲、乙双方签字后即生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
基础设施建设工程合同范本3
发包方(以下简称甲方)
承包方(一下简称乙方)
本工程于20xx年----月----日议定,由乙方承建。为明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务,促使双方互相创造条件,搞好配合工作,保证质量按期完成任务,根据《中华人民共和国建筑合同法》《建筑安装工程承包合同条例》经双方协商签订本合同以使共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:
四、结构形式及建筑面积:
第二条 承包方式和工程造价
一、承包方式:按甲、乙双方商定后意见及预算项目工程,包工我、包工期、包质量、包安全
二、承包金额,暂定工程造价:
第三条 工期总天数(有效工期)----天
一、开工日期于20xx年----月----日开工,竣工日期于20xx年----月----日竣工。
三、竣工日期,遇到有下列情况经甲方签证,工期方可顺延
1、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。
2、工程变更。
3、其他原因。
四、物资材料
凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方,经验收合格后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资,资料不符合要求的,而造成的损失,应由乙方负责。
五、工程支付方式
工程施工队进场拨付包工,工程资----,主体一层封顶后拨----,主体合格后拨---,总体验收合格后拨----(包括材料)
六、乙方负责
1、按《施工及技术验收规范》要求进行精心施工,确保工程质量,确保工期,由乙方造成的.返工,停工费用由乙方承担(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求,搞好安全和文明施工,由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故的,其费用乙方自负
3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员,其费用均由乙方负责。
4、乙方进场前后,运输费、机械费、人工费等由乙方负责。
5、乙方不得拖欠工人工资,若拖欠工人工资或工人上访闹事,与甲方无关。
七、因一方不履行合同,而造成的经济损失,由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
八、在履行合同中若双方发生争议,应本着实事求是的原则,协商决定。
九、本合同一式两份,甲乙双方各1份,本合同签字之日生效,注(未尽事宜由双方协商后解决)
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
第2篇:荔枝博览园基础设施建设工程监理合同
荔枝博览园基础设施建设工程
监理合同
合同编号:增林合同[2018]第 号—监理
甲方: 广州市增城区林业和园林局
乙方:
签订日期: 2018 年 月 日
荔枝博览园基础设施建设工程监理合同
甲方:广州市增城区林业和园林局 乙方:
为加强建设工程的质量管理,提高投资效益及工程管理水平,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲方就荔枝博览园基础设施建设工程施工全过程委托乙方提供监理和其他相关事项的服务,与乙方在平等、自愿的基础上协商一致,签订本合同。
一、工程概况
(一)项目名称:荔枝博览园基础设施建设工程
(二)项目地点:增城区
(三)项目内容及规模:建设主入口、次入口;完善主园路和各级园路系统,包括4米宽机动车道(沥青路面)、3米宽无障碍主园路(沥青路面)、2米宽花岗岩步行径;建设荔枝展示区,种植名优荔枝品种一批;打造宫粉紫荆花林;建设亭一座、廊二座,配套完善科普、水电、标识系统等。具体内容详见本工程的施工图纸及工程量清单。
(四)项目投资:本项目总投资约为人民币贰仟零壹拾陆万元整(¥2016万元),其中工程费用约为人民币 万元整(¥ 万元)。
(五)资金来源:财政资金。
二、监理范围、监理业务内容
(一)监理范围
监理范围包括本项目相关的工程质量、施工安全、工期、投资等全方面的监理管理。
(二)监理业务内容
1.乙方作为甲方委托的监理单位,在执行和遵守国家有关建设法规的前提下,维护甲方的正当权益,在受委托的监理业务范围内,向甲方负责。2.审查由工程施工承包人编制并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划,并监督检查及实施;
3.熟悉设计文件,审查施工单位开工报告,符合条件的,签署开工令,并参与技术交底和施工图纸的会审。
4.审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和施工质量保证体系。
5.审查承包人及甲方提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。
6.审查施工单位有关安全生产、文明施工的专项施工组织设计,督促施工单位建立健全完整的安全生产、文明施工的管理体系和岗位责任制,落实安全生产、文明施工的各项措施,及时纠正施工单位的违纪行为,对危及工程安全的施工,按照监理权限下达停工指令,以确保项目安全生产、文明施工达到国家和省市有关要求。
7.承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装,并检查其实施情况;核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证,控制工程质量。
8.组织建设主体各方的安全检查活动,对拒不整改安全隐患的行为及时向建设行政主管部门或安全监督机构汇报。
9.对用于本项目的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单进行核定。如发现不符合规格、质量要求的,有权责成承包人对材质进行再化验(并指定化验单位)或进行更换,防止不合格的材料和构件用于本工程。
10.对施工单位的安全生产管理作出评价,协调建设单位落实安全技术措施费用。
11.检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准,在承包人或甲方订货前,视乎需要并经甲方同意可对生产厂家进行了解考察,但所发生的差旅费用由采购方负担。
12.组织协调建设行为主体各方的关系,规定工地例会制度,主持工地例会。
13.督促施工单位严格按现行规范、规程、强制性标准和设计要求施工,确保工程质量,做好关键部位、关键工序的旁站监理工作。
14.根据该工程施工合同的规定及承包人所作的工程进度计划,签收并检查承包人填报的旬、月、季等报表,随时提出监理意见,控制工程进度计划。
15.关于重大的设计修改和技术洽商,除提出监理意见之外,应征得甲方及设计人的意见,并由原设计人进行修改。
16.根据施工合同的规定,负责现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济签证,控制建造成本。
17.审查承包人的预算、结算和修改、变更工程的预结算。18.根据施工合同的规定,对工程质量和数量进行核实,签发工程进度审核意见,通知甲方拨付工程款。工程竣工后,审查工程结算价款。
19.监督检查工程的文明施工及安全防护措施,若发生安全事故时,迅速采取措施,减少事故对工程的影响,事后配合有关部门查明事故原因,恢复施工生产。
20.根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告,负责组织初验,签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告,参加甲方组织的最终验收。督促施工单位竣工资料及时整理,审查竣工资料,组织工程质量竣工预验收工作,并提出工程质量评估报告。
21.根据有关文件规定,督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料,交甲方归档。
22.协助、主持、审理工程中出现的质量事故的处理,提出处理意见,所发生的费用由责任当事人负担。
23.检查工程状况,鉴定质量问题责任,管护保修期内督促承包人进行管护、保修。
24.定期组织主持现场工程协调会议,负责组织和协调各承包人的配合安排。
25.乙方根据工程管理的需要,设臵相应的现场监理架构,并报甲方备案。当甲方发现某乙方人员不称职而要求更换或乙方根据工程需要而调整乙方人员时,乙方都须以书面形式报甲方备案。26.乙方和监理工程师应当按照法律、规定和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
三、本合同监理服务期限
本合同监理服务期限自2018年 月 日开始实施(具体服务日期以总监理工程师发出的开工令为准),工程竣工验收合格后,进入为期12个月的保质期,直至保质期满验收后及工程财政结算完成(监理业务最终完成时间按完成全部服务内容为准)。
四、常驻代表
(一)甲方的常驻代表为。
(二)乙方委派不少于2名具有专业监理资质的乙方人员负责监理工作。项目总监为,乙方的驻现场代表为、。
(三)乙方自行解决如下设施:
1.符合基本办公条件的办公场所及办公设备、驻场乙方人员办公及值班休息设施等,提供市话电话。
2.乙方人员在工地内办公与住宿所用的照明、空调等生活方面的水、电费及市话电话费由乙方自行解决。
3.由乙方自行解决乙方人员在工地的食堂就餐条件。
五、监理费及支付办法
(一)监理费
本项目监理费暂定为人民币 元整(¥ 万元),最终的监理费以该项目的工程结算价为计费基数,按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号)的规定计算及增城区财政投资评审中心审定价下浮2%较低者为准。
(二)支付方式
在财政拨款资金到位及请款资料齐备的前提下,甲方按以下方式分期支付监理报酬:
1.合同签订并进场15天内,按合同监理费的25%支付预付款; 2.监理进度款按核定工程量的75%支付;
3.工程竣工验收合格后,最多支付至核定工程量的75%;
4.工程保质期满验收合格后,提交整套符合要求的工程监理资料,待完成工程财政结算后,付清工程监理费。
5.乙方在收款的同时应向甲方提供有效等额的发票。
六、双方的权利和义务(一)乙方的权利
1.对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向甲方的建议权。
2.对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。
3.审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向甲方提出书面报告。
4.主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向甲方报告。
5.征得甲方同意,乙方有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向甲方作出书面报告。
6.工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
7.工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
8.在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经总监理工程师签字确认,甲方不支付工程款。
9.乙方在甲方授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经甲方事先批准。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
10.在委托的工程范围内,甲方或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处臵意见,再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。
(二)甲方的权利
1.甲方有选定工程承包人以及与其订立合同的权利。
2.甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
3.乙方调换总监理工程师须事先经甲方同意。
4.甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
5.当甲方发现乙方人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给甲方或工程造成损失的,甲方有权要求乙方更换乙方人员,直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
(三)乙方的义务
1.乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方人员,向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划。
2.在合同期内,项目监理机构人员应保持相对稳定,以保证服务工作的正常进行。乙方可根据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。更换总监理工程师须向甲方报告,经甲方同意后方可更换。
3.乙方人员如存在不能胜任的条件或严重失职等违法行为,乙方应及时更换相关人员,如因此造成甲方损失的,乙方须承担法律责任。
4.乙方要按合同约定完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定的内容、时间和份数向甲方提交工程监理及相关服务的报告并定期向甲方报告监理工作。
5.乙方在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为甲方提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
6.乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。
7.在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
(四)甲方的义务
1.甲方在乙方进场后并开展监理业务之前应向乙方支付预付款。2.甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托乙方承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
3.甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
4.甲方应当在专用条款约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
5.甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表,负责与乙方联系。更换常驻代表,要提前通知乙方。
6.甲方应当将授予乙方的监理权利,以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。
7.甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料:
(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录;
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
七、双方的责任(一)乙方的责任
1.乙方的责任期即监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
2.乙方在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了甲方的经济损失,应当向甲方赔偿,累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)。3.因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,乙方不承担责任。
4.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时,乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。
(二)甲方的责任
1.甲方应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给乙方造成的经济损失。
2.甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。
八、违约责任
(一)乙方违约责任
1.乙方在责任期内,应当履行约定的义务,如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失,应当向甲方赔偿。
2.乙方对甲方违反合同规定的质量要求和完工时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,乙方不承担责任。
3.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时,乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。
(二)甲方违约责任
1.甲方应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给乙方造成的经济损失。
2.乙方处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向甲方要求补偿损失。
3.甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。
九、其他
(一)甲方委托乙方担负本监理合同外的咨询、鉴定等活动时,双方可临时协商该附加监理工作的报酬。
(二)本合同在履行过程中发生争议时,甲方与乙方应及时协商解决,协商不成时,双方同意向工程所在地人民法院诉讼解决。
(三)合同订立地点:广州市增城区。
(四)本合同一式六份,甲、乙双方各执三份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签约代表:
甲方地址:广州市增城区荔城街 富国路6号 开户银行: 账号: 邮编: 电话:
签约代表: 乙方地址:
开户银行: 账号: 邮编: 电话:
第3篇:基础设施建设工程施工合同
基础设施建设工程施工合同
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方,为了明确甲、乙双方责任,确保工程质量,保证工程进度,按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程
2、工程地点:西吉县什字乡马沟村
3、工程内容:建设暖棚牛舍1座495平方米,冷配改良点1处40平方米。
4、工程造价:元(大写:)。
5、资金来源:合作社自筹
6、合同附件:施工图纸。
二、双方职责
(一)甲方职责:
1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。
2、指派专人对工程进度、质量进行监督,组织