第1篇：分包承诺书
承 诺 书
浙江勤业建工集团有限公司：
（即业主）直接选定我公司承包 工程，并与我公司签订了承包合同。应业主及我公司的要求，年 月 日我公司与贵司签订了 工程的《分包合同》，合同造价 万元。在此我公司确认及承诺：
1、上述分包合同仅作为办理相关手续之用，不作为实际履行和结算的依据。凡与本承诺书不一致之处，对双方均无约束力。我公司和贵司均直接与业主签订承包合同，双方是并列的承包人，只存在施工配合关系而不存在分包合同关系，由我公司向贵司支付总包配合费。我公司与业主直接建立工程承发包关系。
2、本分包工程的施工质量、工期、安全、人工工资等，由我公司直接对业主负责。由于我公司因施工质量、工期、安全、人工工资等各种原因导致贵司损失的，我方应全额赔偿贵司由此造成的一切损失；由此导致业主损失的，由业主直接向我公司要求赔偿，贵司无需承担任何责任。我公司承包的工程在质量保修期内如出现质量问题，均由我公司承担责任，与贵司无关。
3、若业主方未能及时支付工程款时，我公司不得向贵司催讨工程款，与贵司无涉，也不会因业主原因等因素造成影响而起诉贵司。
4、若我公司与贵司在本分包工程上产生争议时，由双方协商解决，协商不成时，依法向贵司住所地人民法院起诉。
承诺人：（盖章）
代表（签字）：
年 月 日
业主意见：同意该承诺书全部条款。
（盖章）
业主代表（签字）：
年 月 日
第2篇：分包承诺书
承诺书
致：海南建设工程股份有限公司
1、我公司自愿承揽贵公司北京师范大学南院孵化大厦（4-16层）装修工程的通风空调工程专业分包施工。
2、服从管理、服从协调、听从甲方的各项安排及指挥。
3、教育员工遵守公司安全、消防、环保规定、杜绝打架斗殴和黄赌毒的事件发生，如发生以上事件乙方自行承担，与甲方无关，并与甲方签订安全协议。
4、按总包施工进度计划，保证不影响整体工程进度。
5、保证施工进场的材料按设计要求及招标文件的清单要求进场，资料齐全，质量达标。
6、保证按国家级北京市要求施工，确保工程质量。
7、保证按北京市劳务管理规定用工及上交甲方的三表一册、劳动合同、实名制签到。
8、我公司负责和设计单位、甲方单位进行沟通，不断优化施工图纸和施工方案，整理工程施工资料与竣工图，办理相关手续。
9、我公司在施工过程中严格执行国家规范、设计图纸、变更洽商及北京市建委等部门的各项规定，做到文明施工，确保工程质量和工期。
10、我公司向贵公司呈报的北京师范大学南院孵化大厦（4-16层）装修工程的通风空调工程专业分包施工暂估报价280万元，仅作为合同暂估价金额。最终按实际发生的工程量乘以清单固定综合单价结算。
承诺单位：北京市国泰鑫盛建筑工程有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：年月日
第3篇：分包承诺书
分包承诺书
在日新月异的现代社会中，我们可以使用承诺书的机会越来越多，承诺书本身虽无法律效力，但有约束作用，签下承诺书，就得考验诚信。写起承诺书来就毫无头绪？下面是小编整理的分包承诺书，仅供参考，欢迎大家阅读。
分包承诺书1
长沙市建设工程集团有限公司:
由本人承接的长沙德普置业发展有限公司开发的美洲故事一期东区高层H1、H2、3号商业中心工程项目自负盈亏，独立核算。在建设过程中，分包工程所产生的经济纠纷由本人自行承担，与长沙市建设工程集团有限公司无关。 特此承诺！
承诺人：
20xx年7月23日
分包承诺书2
我单位在 项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：
在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转
第4篇：分包承诺书
分 包 承 诺 书
项目名称：
甲方：总包
乙方（承诺方）：分
为高质量、高标准的完成公司承接的装修工程，创公司品牌，同时给业主交上一份满意的答卷，乙方做为此项目的施工分包方承诺如下：
一、乙方承诺本工程由本人直接带队施工、每天驻场不低于8小时。决不转包或分包给第三方。如有违反，500元－2000元。
二、乙方承诺在施工中严格按国家安全标准规范进行施工，并随时接受行业检查人员及甲方人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。工地所发生的施工安全、防火安全、人身安全等一切责任及经济损失全部由乙方承担。
三、乙方承诺严格按合同要求标准及时间完工，如因施工质量问题，造成返工等均由乙方负责全部经济损失，如工程期限延误造成损失，每延误一天按工程造价1%进场罚款，可从结算款中一次扣除。
四、乙方承诺必须及时
第5篇：分包承诺书
承诺书
根据《永丰嘉园一组团铝合金门窗制作及安装工程》项目2014年3月竞价文件，一旦我公司中标，我公司向XXX有限责任公司郑重承诺：
1、工期：除11#楼在2014年5月25日达到竣工验收标准外，其余各栋楼在2014年5月20日前全部安装完毕，并达到验收标准；
2、按规定向XXX有限责任公司缴纳合同总价5%的安全质量保证金，并签订安全协议；
3、竞价文件中的设计费5万元及钢副框38万元，在收到XXX房地产开发公司预付款后，扣除我公司加工的钢副框款项后，其余全部支付给XXX有限责任公司
4、居间费用：我公司与XXX房地产开发公司签订的铝合金门窗制作及安装合同总价中，含合同总价20%的居间费用，居间费用归北XXX有限责任公司所有；居间费用的支付，我公司收到XXX房地产开发公司预付款后支付XXX有限责任公司
第6篇：无分包承诺书
承诺书
我公司郑重承诺：不将我公司承接的中国联通网络分公司宜宾市分公司（客户）接入项目的劳务作业转包或违法分包给他人，以确保该工程的安全和质量。
四川立道通信技术有限公司2018年2月26日
第7篇：工程分包承诺书
1、对招标文件及合同条款确认程度的承诺
致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部
通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：
完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。
此承诺
投标单位：
授权代理人：
****年**月**日
2.对拟上场的人员、设备物资的承诺
至：
我单位若中标本标段，承诺如下：
一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准
第8篇：防水工程分包承诺书
2016防水工程分包承诺书
防水工程分包承诺书 甲方： 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律、法规、国家规范、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、分包内容及价格
1、分包内容：
地下室防水施工选用*********牌(－15c°)1.5mm厚自粘聚合物湿铺防水卷材两遍。施工方法采用湿铺法。
2、分项单价及总价：
1）按建筑面积每平方米****元计取分项工程单价； 2）暂估总价：约人民币（以甲方最终审定金额为准）。
3、分项工程所用材料检验及试验费用由乙方承担。
4、乙方提供的工程款发票必须符合税务部门规定，不得使用假发票、套开发票（税金可由甲方
