第1篇：简单装修合同书...
改造装修合同
甲方：电话：
乙方：电话：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双
方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：
1、工程地点：家属院
2、形式结构室厅厨卫
3、工程承包方式：
4、工程造价为人民币：
5、工程期限：本工程自2013年月日至2013年月日完工。
6、付款方式：
一、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。
二、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的%工
程款，余额在工程验收合格后一个月内付清。
三、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送
交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付
清。
6、材料设备：
本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
7、工程施工：
一、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工
或返工。
二、乙方应了解遵守施工技术规范，在施工过程中造成人身伤害、设施的损坏，由乙方负责，概与甲方无关。
8、工程质量：
一、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
二、各类装饰工程质量保修一年。
9、违约责任：
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约
方。
10、备注：
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方：乙方：
日期：
签订合同地点：
第2篇：简单装修合同书...
改造装修合同
委任单位：
施工单位：
就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容:
见材料明细清单
四、工程期限：本工程自2011年月日至2011年月日完工。
五、工程造价为人民币：
六、付款方式：
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。
七、材料设备：
本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程施工：
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
九、工程质量：
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收：
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验
收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任：
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注：
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
代表人：代表人：
日期：日期：
签订合同地点：
第3篇：简单装修合同书样本
简单装修合同书样本
装修合同就是为了房屋装修而依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定、签订的合同。以下是小编收集的简单装修合同书样本，欢迎查看！
发包方(简称甲方)：_________________________
承包方(简称乙方)：_________________________
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1. 装饰施工地点：
2. 住房结构： 房 型 房 厅 套，施工面积平方米。
3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期： 自________年________ 月________日开工，至______
第4篇：简单装修合同书业主
装饰装修工程合同书
委任单位：（以下简称甲方）施工单位：包头市久荣装璜有限责任公司（以下简称乙方）
就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容:
四、工程期限：本工程自2016年 月 日至2016年 月 日完工。
五、工程造价为人民币：￥ 元整（元）。
六、付款方式：
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的 35%
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 70%
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100%
七、材料设备：
本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程质量：
1、各类装饰工程质量保修一年。
九、工程验收：
施工完成后由甲乙双方组织
第5篇：店铺装修合同书简单模板
店铺装修合同书简单模板
装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。
甲方：xx有限公司
乙方：__________
甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，根据《北京市商场市场消防安全管理规定》、《凤翔商厦经营管理制度》及其它各项规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条装修商铺
本合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之层
号商铺。
第二条装修期限
装修期限自年月日起至年月日止。
第三条装修押金
乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金2000元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施
第6篇：简单装修合同书（优秀21篇）
合同在法律上被视为一种法律文件，用于明确当事人之间的权利义务关系。那么，在撰写合同时，我们应该注意哪些方面呢？首先，确保合同涵盖了所有必要的条款和条件，明确了各方的权利和义务。其次，尽量简洁明了，避免使用模棱两可或难以理解的语言。此外，遵守法律和法规，并使用准确的词汇和术语也是十分重要的。最后，核对合同中的细节和金额，确保其准确无误。一份完善的合同范本可以帮助我们降低合同纠纷的风险。
简单装修合同书篇一
1、工程地点：______市______区（县）______路______号______楼______室。
2、住房结构：______房型______房______厅______套，施工面积______平方米。
3、工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：
第7篇：简单装修承包合同书范本
简单装修承包合同书范本
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是最有效的法律依据之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编整理的简单装修承包合同书范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
简单装修承包合同书范本1
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
为加强双方责任感，明确双方的权利、义务，确保双方的经济利益，经协商，订立本合同共同遵守：
第一条 工程概况
1、工程名称
2、工程地点：
3、工程内容：整体装修与整改
第二条 工程期限
1、本承包工程的工期定为20个工作日，由签合同后第五天(施工队进场)开始计算。
2、由于不可抗力的因素，工期得以顺延，但乙方须及时通知甲方。
3、在履行过程中，如乙方认为有变更设计的需要，须经甲方认可后进行调整
