第1篇：园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
发包方： 承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，发承包双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成如下协议：
一、工程概况 工程名称：
二、承包范围与方式
1、承包范围：办公区园林绿化，施工图纸范围内所有项目。具体参见施工图纸及报价文件中包括的工作内容。
2、承包方式：包工包料。包括但不限于设计、施工、制作、安装、质量、工期、安全、文明施工，绿化成活率达到______以上。
三、合同价款
本工程包干总价为人民币____________，现有图纸内容一次性包死，除发包方认可的设计图纸变动外均不调整。
四、施工工期
1、合同工期：______日历天。暂定开工日期为______________，竣工日期__________________。
2、本合同签订后，承包方在约定开工日期后三日内到施工现场进行工程前期准备工作，并尽快安排施工。
五、工程付款
图纸设计完成，签订施工合同后三日内，____________________________________________ ____________________________________________
六、双方责任
1、发包方向承包方提供施工所需水源、电源，提供设备材料放置场地和施工作业通道，提供简易住宿条件（作为施工临时休憩场所）。
2、承包方应服从发包方的现场管理，施工中未经发包方同意，承包方不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。同时，尽可能减少对发包方正常工作秩序的影响，确保安全。
3、超出合同项目单项价款5 %的，应办理追加签证，依签证办理结算。
4、发包方驻工地代表为：，联系电话： 发包方的指令经发包方工地代表签署后生效，如涉及对本合同主要条款的修改以及设计变更、以及工程结算款的审定等，需要加盖发包方公章才能生效。
5、承包方驻工地代表为：，联系电话： 代表承包方行使合同约定的权力，履行合同约定的义务。
七、质量与验收
1、承包方承诺工程总体质量标准等级合格，确保验收达到一次性合格率100%，苗木成活率达到98%以上。施工过程中，为保证景观效果承包方可根据现场实际情况稍作调整。
2、发包方应认真按照设计图纸、国家规范、国家标准、强制性条文及地方性标准的要求施工，严格按青岛市建筑工程质量标准化管理执行。随时接受发包方代表及其委派人员按上述要求进行检查检验，并按其要求返工、修改。因承包方原因达不到约定的质量要求，由承包方承担返工费用。返工后仍不能达到约定的质量要求，承包方承担违约责任。
八、保修
1、本工程质保期为壹年。保修期内出现质量问题及苗木死亡，由承包方无偿进行修补或补栽。
2、在保修期内如发现质量问题，承包方应在接到通知后三个工作日内到达现场。如承包方未能按规定时间赶到现场或未能在规定时间完成维修任务，则建设单位有权另行安排其他队伍维修，由此引起的费用由承包方承担。
九、违约责任及索赔
1、合同生效后，无故终止和解除合同的，应支付合同总价款5%的违约金。不符合本合同规定的质量、标准、规格要求的，发包有权方单方解除合同，并处承包方合同价款的5%的违约金。
2、除国家法律，法规政策明确规定或其它不可抗因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。
十、安全文明施工
承包方必须严格遵守国家、行业及地方政府主管部门现行的安全与文明生产的相关要求，并按其要求组织生产，确保安全与文明施工。发生伤亡及其他安全事故，承包方应立即报告发包方，同时按政府有关部门要求处理，由责任方承担所有责任和费用。承包方施工产生的垃圾应及时清理。
十一、合同修改
1、除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除（不可抗力除外）应由双方同意，并签订书面协议后生效。
2、发包人在承包人存在违约情况时，有权提出解除、终止合同。
十二、争议解决
1、凡合同履行过程中发生的争议，合同双方应通过友好协商，妥善解决。如协商不成，可直接向工程所在地的人民法院起诉。
2、诉讼期间，除正进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。
十三、其它
1、合同在双方签字盖章后生效，本合同各项条款执行完毕后失效。
2、设计文件、补充技术文件及商谈纪要均作为本合同的附件。
3、本合同一式肆份,双方各执贰份，具有同等法律效力。
发包方
（盖章）
承包方
（盖章）
法定代表人或代理人：
法定代表人或代理人：
****年**月**日
****年**月**日
第2篇：园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
工程名称： 园林绿化工程
发 包 方：地产开发有限公司
承 包 方：绿化工程有限公司
二O 一二年月日
园林绿化工程施工合同
发包人（全称）：地产开发有限公司承包人（全称）：园林绿化工程有限公司承包人资质等级：
依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》（GF—99—0201）
及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿
化工程施工项目，经协商订立本合同：
一、工程概况
1.1 工程名称：项目园林绿化施工工程
1.2 工程地点：
1.3 工程工期：施工工期2012年月日至2012年月日，总日历
天数日；养护期为一年，以竣工后交付之日算起。
1.4 承包方工作内容：
（1）石龙山山体的部分绿化工程：提供所需苗木，取石龙山下西侧表层土、加入肥料配置种植土和运至各个种植穴内、定点放线、苗木运输与修剪、苗木
栽植、支架等辅料支撑、浇水、缺陷养护、补植、养护期养护管理。
（2）石龙山接待楼前院、后院的园林绿化：提供所需苗木，微地形堆制、绿地深翻，撒肥料、场地平整、定点放线、挖种植穴、苗木运输与修剪、苗木
栽植、草坪建植、缺陷养护、养护期养护。
（3）甲方提供苗源部分：乙方负责望都苗圃起苗、运输至施工现场、清理
平整场地、定点放线、绿地深翻，撒肥料、挖种植穴、苗木栽植、浇水、缺陷
养护、养护期养护。
二、合同文件及图纸
2.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)双方签订的补充协议
(2)本合同条款
(3)标准、规范及有关技术文件
(4)图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2适用法律、标准及规范
2.2.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和保定市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
2.2.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212—2003）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）
2.3 双方另有约定列入补充条款。
2.4 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
三、双方的权利义务
3.1发包人工作
3.1.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作
(1)保证施工现场达到具备施工条件的具体要求。
(2)提供施工场地所需的水源、土源。
(3)提供本合同规定范围内详细的施工图纸。
(4)组织图纸会审和设计交底的时间。
(5)发包人有权变更苗木的种类及数量。
(6)发包人有权将不合格的苗木清退出场。
(7)承包方违约或不能按要求完成施工任务，发包人有权将其清退。
(8)双方约定发包人应做的其他工作。
3.2承包人工作
3.2.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作
(1)提供详细的施工方案和施工进度计划。
(2)承担施工整个过程中的各种安全保护工作。
(3)自行解决办公和生活设施的要求，承包人承担由此发生的费用。
(4)严格按照施工图纸进行施工，确实需要变更，必须有发包人承认的书面文字资料等依据。
(5)负责水源到现场的管道及养护期的补苗，负责施工用电的费用。
(6)负责施工进场后至正式竣工交付发包人之前的与本合同约定的园林绿化相关的所有工程的保护工作，并自行承担费用。
(7)双方约定的承包人应做的其他工作。
四、工程质量
工程质量要求：验收合格，要求确保绿化工程优良。
所有绿化种植材料成活率达到100％，长势良好，符合规范《CJJ/T82－99》的验收要求，等级“优良”。另外，要求苗木树型丰满紧凑，不偏型，无断头，无病虫害，无药害，无机械损伤，初步验收时成活率达到95%以上。
五、安全施工
5.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故和责任以及因此发生的费用，由承包人承担。
5.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。
5.3事故处理，发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的费用。
六、合同价款与支付
6.1元，元。以实际种植数量结算（附数量清单及含税单价）。
6.1.1石龙山山体的部分绿化工程：
金额约（小写）：元（大写）约：元（人民币）综合单价包含：此费用包含所需苗木成本费，包含取石龙山下西侧表层土并加入肥料配置种植土和运至各个种植穴内、定点放线、苗木运输与修剪、苗木栽植、浇水、缺陷养护、补植的所有费用，以及支架等辅料支撑、养护期养护管理等所有费用。
6.1.2石龙山接待楼前院、后院的园林绿化：
金额约（小写）：元（大写）约：元（人民币）综合单价包含：此费用包含所需苗木成本费，包含微地形堆制、绿地深翻，撒肥料、场地平整、定点放线、挖种植穴、苗木运输与修剪、苗木栽植、浇水、草坪建植、缺陷养护、养护期养护等所有费用。
6.1.3甲方提供苗源部分：
金额约（小写）：元（大写）约：元（人民币）综合单价包含：望都苗圃起苗、运输至施工现场、清理平整场地、定点放线、绿地深翻，撒肥料、挖种植穴、苗木栽植、浇水、缺陷养护、养护期养护等所有费用。
发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
6.2工程款支付：
6.2.1工程进度款：工程形象进度完成50％，发包人应在确认工程量结果后向承包人支付完成工程量的40%工程进度款。
6.2.2工程形象进度完成100％，发包人应在确认工程量结果后向承包人支付完成总工程量的30%工程进度款。
6.2.3 工程全部完工，竣工验收通过，并办理完毕相应结算手续后，发包人支付给承包人工程结算总价的30%工程款。
6.2.4 本工程1年保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人的养护期质保金。
七、工程竣工验收与结算
7.1竣工验收
7.1.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后组织验收。
7.1.2 竣工日期为本工程竣工验收通过的日期，养护管理期正式开始。
7.2竣工结算
7.2.1 双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。
7.2.2 承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。
7.2.3 发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。
八、养护期质量保修
8.1养护期（自工程竣工验收通过之日起计算）质量保修
承包人在养护管理期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
8.2质量保修责任
8.2.1 绿化种植工程在养护管理保修期内应达到2级养护标准。
8.2.2 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应及时按原品种、原规格进行补植更换。
九、违约与争议
9.1违约责任
9.1.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。
9.1.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：
工程每延期一天，罚扣工程款2000元。
9.1.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担相应的违约责任。并应无条件采取相应补救措施，使工程达到质量要求。
9.2争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的，提交保定仲裁委员会仲裁。
十、其他
10.1合同解除
10.1.1 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
10.1.2因不可抗力致使合同无法履行，或因发包人要求工程停止，致使合同无法履行，双方可以解除合同。
10.1.3合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
10.2合同生效及终止
10.2.1 本合同自签订之日起生效。
10.2.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
10.3合同份数
本合同共四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日
第3篇：园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的园林绿化工程施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
园林绿化工程施工合同1
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目园林景观工程的施工相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、工程造价
本工程承包总价为人民币(大写)： 万元整，(小写)： 元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任
第4篇：园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
建设单位：新泰市宏伟工贸有限公司
施工单位：山东鲁龙卉林工程有限公司
日期：2011年3月8日
第5篇：园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
(BF--2004--0204)
合同编号:__________
工程名称:
发包方:
承包方:
北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款
发包人（全称）：
承包人（全称）：
承包人资质等级：
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF--99--0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：
一、工程概况
第1条 工程概况
1．1 工程名称：_____________
1．2 工程地点：_____________
1．3 工程内容：_____________
1．4 工程立项批准文号：_____________
1．5 资金来源：________________________
第6篇：园林绿化工程施工合同
园林绿化工程施工合同
工程名称：长清区峰山路南段陈庄节点
及东侧绿地绿化工程
建设单位：济南市长清区城市管理局
施工单位：山东鲁龙卉林工程有限公司
2010年3月15日
第7篇：园林绿化工程施工合同
绿化工程协议
发包方(甲方)：_________
承包方(已方)：_________
经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点：_________。
2、工程总造价：_________万元(大写)
3、工期：乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工。
4、开工准备：甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。当甲方需要进行图纸变更和采取技术
