通讯工程 光纤溶光合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“光纤熔接工程合同”。
宽带驻地网工程施工合同
合同编号：工程名称：
日期：
年 月
日
协议条款
建设单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
根据【中华人民共和国经济合同法】和有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商签定本合同，共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围及内容：
甲方 工程。内容包括：方案设计、施工图设计、提货保管、社区光缆端接、标记、测试、竣工资料的编制与申报、网络设备安装调试的配合、工程质保维护服务等。光缆熔接芯数约为： 芯
4、材料规格：
甲方提供：尾纤主材
乙方提供：热缩管、塑料扎带等杂料辅材
5、合同价款：
本工程的承包费用价格为：熔接芯数 元/每芯
熔接工程费： 元 共计： 整
（辅材费用由乙方支付）
6.工期：本项目的合同工期为：（日历）天，自 年 月 日 至 年 月 日。
结算工程费：以实际完工并验收合格的熔接芯数结算。
第二条、价款结算和付款方式：
1、项目终验合格（以各方代表签字为准），项目的竣工资料整理提交、结算后一次性结算，金额以结算金额为依据，支付结算，小计 元；计人民币。
第三条、进度计划：
1、乙方按审定的施工图编制施工组织设计或施工方案并将总进度计划在合同签定后一日内提交甲方代表。
2、在组织施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期：（1）、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备，或提供的材料、设备不符合设计、规范或合同规定，而导致工程被迫停工或不能顺利施工。（2）、甲方提出变更计划或施工图，由此引起的停工、窝工或工程量的增加而延长的工期。（3）、由于天灾及不可抗力所延误的工期。
3、出现上述情况后，甲乙双方应及时协商，并通过书面形式确定顺延工期及相关事宜。
第四条、质量标准及验收办法：
1、验收依据：按本工程施工图设计；《AAAA宽带用户驻地网工程验收办法（试行）》和《QQQQQ宽带驻地网工程施工规范（试行）》进行。
2、坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计；如确需变更，由甲方在接到乙方书面报告七天内与原设计单位商定并变更书面通知乙方。
3、本工程采取随工质检，发现问题及时检修合格，并办理随工检查签证。隐蔽工程单独验收由乙方通知甲方共同进行验收，并办理隐蔽工程验收书手续。如甲方届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录，对此甲方应予以承认。如甲方事后提出对此重作检查，则其检查费用应由甲方负担。若重检不合格，检查费用应由乙方负担。乙方必须返工并承担工程延期责任。
4、工程全部完工后，乙方应按SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS工程验收办法规定的格式及内容提交竣工报告及竣工资料。乙方提交报告及资料后，甲方组织竣工验收，并办理相关手续。
5、甲方如要求缩短正常工期而赶工，乙方应提出赶工措施，因此而增加的赶工费用，应由甲方负责。
第五条、甲乙双方责任：
（一）、甲方责任：
1、在开工前叁天向乙方提交施工图设计和有关技术资料。
2、在开工前组织设计、施工及相关单位进行工程设计交底。
3、根据双方商定的工程承包范围，按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将材料及时供应给乙方。
4、由甲方提供的设备、材料在交付乙方前，甲方应负责检验货品质量。
5、甲方在收到乙方的交（完）工报告且具备验收条件后，3天内应组织工程的交工验收，并在验收后5天内给予批准或提出整改意见。
6、工程竣工验收合格后，甲方正式接管并办理竣工决算。此后非乙方责任引发的损失及事故，应由甲方负担。
7、甲方指定 为工程项目负责人，督促检查施工进度、质量，办理随工签证。
（二）、乙方责任：
1、开工前熟悉图纸，参与设计交底，编制施工组织设计或施工方案，搭建施工临时设施。
2、由乙方负责提供的材料，由甲方定质定价。对甲方提供的材料及时到甲方规定材料存放点领取并运往施工现场，进入施工现场时必须验证，合格方能使用。
3、按审定的施工图设计和QQQQQQQQQQQQQQ施工验收规范精心组织施工，确保工
程质量和施工安全，按期完成施工任务。
4、按时向甲方提交施工组织方案、开工报告、月进度表和交（完）工报告等各种工程管理报表。
5、准确收集，整理工程技术资料，按期提供竣工技术文件，为工程的验收投产创造必要条件。
6、工程完工后，清理现场，结清相关帐目。
7、乙方在施工中如需使用公用电、水须提前通知甲方，乙方结算相关费用。
8、乙方保证施工安全，对工人的安全负责。
9、因乙方导致的工程质量问题，由乙方负责返修，并承担相关费用。
10、乙方委派 为本工程项目负责人，负责工程的实施和施工中的协调工作。
11、乙方需按照国家相关规定，在施工期间采取安全措施，保障甲方财物安全及乙方施工人员的人身生命安全。
第六条、质保承诺：
1、乙方承诺竣工验收后的12个月为质量保证期，保证期内本协议规定的项目施工质量出现问题，乙方接到甲方通知后必须及时修复。乙方指定的质保接口人姓名: ,联系电话:
第七条、仲裁：
施工中的纠纷，应本着实事求是的原则协商解决，如双方协商不能解决时，由甲方所在地人民法院裁判。
第八条、合同生效与终止：
1、本合同双方签字鉴章即生效，全部工程竣工验收、结清尾款后自然失效。
2、本合同一式贰份，双方各持壹份。
3、本合同如有未尽事宜，根据具本情况结合有关规定由双方协商解决。
4、议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同原有条款抵触。
建设单位（盖章）： 施工单位（盖章）：
公司
代表： 代表：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：
年 月 日 年 月 日
合同的内容通常包括合同的双方、合同的对象和交易方式等。编写一份完美的合同需要对交易的各个方面进行全面的考虑。合同的内容应当符合法律要求，遵守诚实信用原则。光纤溶接......
合同具有法律效力，双方必须按照合同的约定执行。合同的撰写需要充分考虑各种可能的情况和变动，并提前设定相应的应对措施。在签订合同之前，双方应了解并遵守相关法律法规和行业......
合同是一种法律文书，记录了双方在特定交易中的权利和义务。撰写合同时应该注意使用清晰、简明的语言，避免引起歧义和误解。以下范文可以帮助您在起草合同时更加准确地表达意图......
合同在法律上具有强制执行的效力。要编写一份完美的合同，首先需要仔细阅读和理解每一条款。如果遇到合同纠纷和争议，可以通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决。光纤溶接合同篇......
合同内容应当明确、具体，以确保各方对合同的解释和履行达成共识。合同的条款应当具备完整性和完备性，确保双方权益得到充分保障。大家可以通过阅读范文，了解一些常见的合同类型......
