空白监控系统安装工程施工合同_安装施工合同空白

其他范文时间：2020-02-29 05:46:08 收藏本文下载本文

【www.daodoc.com - 其他范文】

空白监控系统安装工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“安装施工合同空白”。

监控系统安装工程

施工合同

工程名称：建设单位：承包单位：合同签订日期：年月日

监控系统安装工程施工合同

发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

第一：工程概况

㈠工程名称：

㈡工程地址：

㈢工程内容：

第二、承包范围及依据

㈠承包范围：

本合同工程项目系统管线铺设、设备安装及接线、系统调试、系统配合验收、、操作培训。

㈡承包依据：

以上承包范围以建设方提供的工程施工图纸、设计方案为依据。

㈢附件：

第三：承包方式和工程造价

㈠安装方式：乙方以包图纸、包工、包质量、包安全、包验收等形式承包。㈡合同价格

人民币：一次性包干。如建设方对本方案要求修改，工程造价另行协商，开工前双方已明确建设方图纸设计缺陷所引起的变更不再增加施工费用。

第四：合同工期

㈠开工日期：；

㈡竣工日期：；

㈢总施工工期为：个工作日。

第五：工程质量标准和保修期

㈠质量标准：合格。

㈡验收标准：根据甲方、建设方的要求以及技术交底、施工图纸（深化建设方案）和有关国家及行业施工验收规范、技术标准以及检验评定标准要求进行质量监督和验收。

第六：材料设备供应

㈠工程所需全部材料必须按建设方方案设计要求进行订货。

㈡如一方对材料有异议，需进行检验，如检验合格，检验费由持有异议一方承担。

第七：工程款支付和结算

㈠工程付款方式

1.乙方进场开工七天内，甲方付人民币元正（￥元

正）；

2.所有线材（包括电源线、信号线、视频线、光纤、接地线）拉线到位后三天

内付人民币元正（￥元正）；

3.设备试调运行，工程整体完工后三天内付人民币元正

（￥；

第八：双方责任：

㈠甲方责任：

1.甲方委派负责统筹安装与建设单位及其他施

工单位的配合工作并履行总包合同中甲方职责；

2.开工前3天完成由建设单位、甲、乙、设计方参加的施工图会审，在不影响

进度的情况下向乙方提供补充图纸及变更资料。

3.协助组织竣工验收，并按合同规定办理竣工结算。

4.甲方负责总体计划安排，审核乙方编制的工程进度计划，工程进度月计划，并向乙方按上述第七条按期支付工程款。

5.甲方有权对进场材料质量进行把关，不合格材料不得进场。

6.按乙方要求准备机房，提供220V∕50HZ电源，布置好地线。

㈡乙方责任：

1.委派等为现场管理代表，负责施工期的施工质量、安全问

题。

2.开工前根据现场实际情况完成本施工合同项目的图纸设计与施工图会审，编

制施工组织计划和材料、设备进场计划并送甲方审核。

3.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆

放整齐，道路通畅。

4.负责施工所需的工具、设备、机械运输，设置安全设施标志。

5.严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，接受甲方

和质监部门的监督。

6.合同期间发生的施工质量、安全事故、员工保险均由乙方自负。

7.如工程上存在问题，经甲方和质监部门确认后，乙方须即采取措施纠正，否

则甲方有权采取措施直至终止合同。

8.施工中如发现设计错误或严重不合理时，即书面通知甲方。做好施工原始记

录，按时向甲方报送进度和完工报表。

9.工程竣工后移交资料。

10.竣工验收后，乙方施工人员必须在7天内撤离施工现场。

第九：工程验收及保修

㈠由甲、乙双方会同建设单位、质监部门以设计方案、施工图纸以说明书、图

纸会审、有关变更的书面文件，以及有关国家施工规范、行业标准和质量检验标准为依据进行验收。

㈡隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，待甲方和建设方检查合格后可进行隐蔽。㈢工程内容及质量符合要求的，双方签字确认，同时乙方将全部图纸及资料移交给甲方。如施工质量不合格，乙方在限期内返修后进行验收，直到合格，由此发生的人工费等一切费用由乙方承担。施工过程中，乙方没有按甲方定点引起返工的人工及材料费完全由乙方负责，若乙方已按甲方定点后，甲方要求移位的，移位所需一切费用由甲方负责。

㈣验收合格日为竣工日期。

第十：违约责任

㈠任何一方在合同期内中止合同按工程造价的2% 向对方偿付违约金。

㈡甲方不按期支付工程款，按拖欠数额，依照银行有关延期付款规定向乙方偿付违约金，同时，乙方有权停止施工，直至结清款项。

㈢乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担；逾期竣工，从逾期次日起，每停工一天，按工程造价的千分之二向甲方偿付违约金；遇不可抗拒的原因，报有关部门裁定。

第十一：其他约定条款

乙方必须遵守甲方、建设单位及地区有关部门的规定及管理条理、遵守国家法律进行施工，如有违反，一切责任由乙方承担。

第十二：补充条款

㈠乙方不得将此工程转包（整体转包），如有此行为甲方有权随时中止合同，所有工程款不予支付；

㈡乙方施工过程中造成的设备及材料丢失、缺损、水浸、高温损失仪器设备由乙方负责20%。

㈢乙方自带施工设备及工人生活设施、负责工人生活居住安排、负责购买工伤保险等。

㈣乙方不得拖欠工人工资，否则甲方有权中止合同，必要情况下有权代支工人工资并在工程款中扣除此额。