装修施工合同书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“房屋装修施工合同书”。
装修施工合同书委任人（甲方）： 施工单位（乙方）： 就 本装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵 守如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目内容：
四、工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、工程造价为人民币：
六、付款方式： 1。按工程进度付款
2、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 25 % 预付 款。
3、敲打，水电，泥水完工，分期支付乙方工程总额 35% 进度款木作进场，木作验收后支 付乙方 25%进度款。余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）
七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以 满足工程的需和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工： 乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的损失由 乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不可分割 的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负 责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目 对施工所造成损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量：
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承 担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收： 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行 验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自 动用，由此而发生的质量问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任： 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。
十二、备注： 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如发生纠纷，双方有权向本合同签 字所在地的工商行政管理局的经济合 同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员
会仲裁或法院判决 执行。
十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章 后即生效，具有法律效力。甲方单位（盖章）： 代表人： 代表人： 日期： 签订合同地点： 乙方单位： 代表人： 代表人： 日期：
装修施工合同书甲方：乙方：本着“自愿互利、真诚合作”的原则，为明确工程施工内容和双方责任，甲乙双方根据本程的具体情况和施工环境的特点，经双方商定，达成以下合同条文，供双方共同......
办公室装修施工合同书随着人们对法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收......
外墙装修施工合同书篇一：外墙装饰施工合同书(定稿)建筑施工外墙装饰承包合同发包方（签章）： （代理人）承包方（签章）： （承包人）建筑施工外墙装饰承包合同甲方： （代理人）乙方： （承包人）根据施工需......
刀豆文库小编为你整合推荐3篇办公室装修施工合同书，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
刀豆文库小编为你整合推荐7篇酒店装修施工合同书，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
