监理工程师合同题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“建设工程监理合同题”。
一、2006年4月5日，某公路建设单位与广通路桥工程总公司签订公路施工总承包合同，合同金额1200万元。……问题1依法确认总承包合同及合同的法律效力：该案例中的总包合同有效。该案例中的分包合同无效，原因是：1.第二分公司不具法人资格，即不具备成为合同主体四.某高速公路施工合同采用《公路标准招标文件》合同条款，合同文件组成中技术规范在图纸前面，采用综合单价，发包人委托监理单位进行施工监理，在施工中发生如下争议事件：……问题试问监理人的指示是否条例合同要求？符合合同要求。理由是：按照合同文件的优先顺序，的资格；2.第二分公司将总合同金额66%的工程施工傻发包给建筑公司，违反了有关法律法规的强制性规定；3.该项分亿合同的签订未经建设单位同意；4.该项建筑公司可能尚未取得相应的资质等级证书，不具备承揽该项工程的从业资质条件。问题2该案例中合同的法律效力应由哪个机构确认：该项合同的法律效力应由人民法院或仲裁机构确认无效。问题3交通主管部门是否有权责令停工：交通主管部门 有权责令兴达建筑公司停工。问题4：合同纠纷的法律责任如何解决：合同纠纷双方均有过错，应分别承担相应的法律责任，依法宣布分包合同无效，终止合同。对建筑公司已完成的合格工程，由路桥工程总公司按规定支付实际费用（不包含利润），但不承担违约责任。
二某公路工程建设项目估算总投资2200万元人民币，其中施工估算价1000万元人民币，设备采购估算价在1000万元……问题1.按照《公路……招投标管理办法》规定，必须进行招标的工程项目是：投资总额在3000万元以上的公路工程；施工合同估算价在200万元以上的；法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。问题2.公路工程项目的勘察、设计、设备采购、监理必须进行招标的标准是：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上；勘察、设计、监理等服务的采购、单项合同估算价在50万元以上。问题3.该工程项目各阶段应进行招标的有：施工招标、设备采购招标、设计招标、施工监理招标。问题4.该题目中有两处妥，请找出来：1.交通厅主持进行了招标；水火不相容主应自行组织招标，或委托具有相应资质的招标代理机构输招标事宜。2.法律规定各阶段应以公开招标方式进行招标。但符合条件，经主管部门审核批准后，可以进行邀请招标，或由业主直接委托。如工程勘察，由于不满足招标条件，就可以在输相关审批手续后，由业主直接委托工程勘察单位。
三.某公路工程施工估算总投资3500万元，建设工期16个月，采用公开招标方式确定施工单位，……问题1.简述公路工程施工招标的公开招标程序：1.确定招标方式；2.编制投标资格预审文件和招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；3.发布招标公告，发售招标资格预审文件；4.对潜在投标人进行审查，资格预审结果报交通主管部门备案；5.向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；6.组织潜在投标人考察招标现场，召开标前会议；7.接受投标人的投标文件，公开开标；8.组建评标委员会评标，推荐中标候选人；9.确定中标人。评标报告和评标结果按规定备案并公示；10发出中标通知书；11与中标人订立公路工程施工合同。问题2.在上述招标过程中，作为该项项目的建设单位其行为是否合法：不合法。理由是：作为建设单位，为发照顾某些个人关系，指使A和C强行联合，并最终排斥了B、D、E三单位可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。问题3.从上述材料来看，A与C组成的投标联合体是否有效：无效。理由是：根据《招标投标法》及《公路工程施工招标投标管理办法》规定，两个以上法人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本题目中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。问题4.通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有表现：1.招标 在开标前开启投标文件，并将投标文件告知其他投标人，或协助投标人撤换投标文件，更改报价；2.招标人向投标人泄露标底；3.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4.招标人预先内定中标人；5.其他串通投标行为。
十七.某公路工程施工完后，测量时发现比设计高程高了10cm,经调查原因是监理员……问题1.监理人应如何处理承包人的要求：监理人应拒绝承包人提出的变更要求。因为在施工过程中，基于施工控制的需要，承包人应自行确定临时基准点，而不应依赖于监理员所指定的临时水准点。而且《公路工程标准招标文件》合同条款规定，承包人应根据监理人书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、高程、尺寸及线形的正确性负责。如果监理人书面提供的数据正确，在工程施工中，如果工程任何部分的位置、高程、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定动作为止。因此，应当认为对该项事项承包人应承担责任。监理人应指令承包人就此事项进行返工处理。问题2.此事若造成承包人的经济损失，承包人是否可通过索赔获得补偿：该项事件是由于承包人自身的原因造成的因此，所造成承包人的经济损失应由承包人自行承担。承包人无权通过索赔获得经济补偿。
技术规范排在图纸的前面，应该首先执行技术规范的要求；该项目采用综合单价，清单中没有出现防水处理子目，按合同文件解释，应视为承包人在投标报价时综合考虑了防水处理的费用，并综合摊销到有关子目中，帮不能再给予支付费用。五.某公路工程施工合同采用《标准文件》。在进行某通道台背回填时承包人发现图纸和技术规范要求不一致。……1.承包人是否有权拒绝发包人的这一要求？1.承包人无权拒绝发包人的这一要求。根据合同条款的规定发包人的要求实际上已构成变更。发包人有权提出他认为有必要进行的变更。2.监理人有权向承包人发出指示，承包人收到监理人发出的指示后应遵照执行。监理人向承包人发出的指示构成变更的，应按合同条款关于变更的有关规定处理。
问题2.针对发包人的此项要求，承包人应采取怎样的处理方式来维 护自身的利益：承包人按合同规定的变更来维护自己的利益。1.承包人应按合同规定办理相应的变更手续；承包人应在收到变更指示后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同条款规定的做人原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸；变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节；按照合同条款的规定与监理人和发包人商定变更价格。六.某公路改建项目，合同文件采用《标准文件》。该工程合同工程量清单中圬工挡土墙基础价是170元/m而文字大写却是壹仟柒佰元整。该承包人在投标函中对该项圬工挡土墙基础的报价是每立方米壹仟柒佰元整。问题：支付时，应该采用的单价是多少？支付时，应该采用的单价是170元/m。理由是：按照合同条款规定的合同文件的优先次序，应首先执行投票函中的报价。七.某高速公路项目采用《标准文件》，发包人委托监理人进行施工监理。该项工程施工发生以下事件（1）在进行某段路施工时，因下雨，为保证中期填筑质量，……（2）某混凝土挡墙工程，是该工程关键线路上的工作，……问题针对上述两项事件，该承包人提出的延长工期和增加费用的索赔要求是否成立？（1）不成立。理由是：1.索赔提出的时间超过了合同规定的时限要求；2.承包人提出延长工期 和增加费用的索赔程序不正确，承包人应向监理人提交延长工期和增加费用的索赔意向通知书及索赔通知书，而不是提交给发包人。（2）承包人要求延长工期和增加的索赔不成立。因为这完全是承包人自身不妥当的施工组织造成的。虽然监理人批准了计划，但不能因此而解除承包人应负担的责任或义务。
八.某公路采用《标准文件》，工程量清单上有桥梁台背和锥坡回填的土方数量，但没有单价，承包商提出应予单独计量支付的要求被监理工程师拒绝，监理人的做法是否合理？理由是：
答：监理人的做法合理。根据招标文件的规定，工程量清单中的所有项目，投标单位都应填写单价和总额价，未填写单价的项目，应视其承包人已将其费用考虑到工程量清单的其他子项目中去了，发包人将不另行支付。因而不能单独计量支付。另外从风险角度来分析，承包人应承担投票报价的风险。应该认为承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投票文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投票的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。因此，对没单价的工程细目不应再计量支付。九.山西大运高速公路某隧道工程在一煤矿附近。施工中承包人提出 因发包人提供的资料有误……试问承包人提出的索赔是否成立？理由：承包人提出的索赔要求不成立。因为1.合同条款明确规定，发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场 位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。2.根据合同条款规定，承包人在递交投标文件前应进行现场查勘，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行察看和核查，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。3.招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的不是一个有经验的承包所无法预见的，因此该风险责任应由承包人承担。4.没有监理人的指示，承包人不得擅自停工。承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。
十.某公路……承包人进入现场后发现某挖土方路段地下水位太高，挖土排水困难，因而挖土费用远远高出投标时的报价。……试问承包人的索赔要求是否成立？承包人的索赔要求不成立。理由是：1.根据《标准文件》合同条款规定，承包人在递交投标文件前应进行现场查勘，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行察看和核查。提供现场查勘已对现场的地开地貌、水文地质、地理气象、颁布及运距等进行了了解，从而应承担投标报价高低和施工难易的风险。2.就承包人提出的索赔原因而言，根据合同条款规定，是一个有经验的承包人可以合理预见的自然障碍和条件，由此引起的各项风险应由承包人承担。
十一.某市投资建设一公路项目，于2006年3月15日发布招标公告……问题1.该项目施工招标哪些方面不符合《招投标法》的有关规定？请逐一说明：1.该项目招标公告中对本地和外地投标人的资质等级要求不同是违反了招投标应遵循公平的原则，这属于以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。2.要求领取招标文件的投标人在一张表格上登记并签字是错误的，因为按规定，招标人不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量等情况。3.投标截止时间过短，按规定，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20天。十三.某公路工程全部由A市政府投资。该项目为A市建设规划的重点项目之一。该项公路工程项目法人已依法组建，初步设计文件已被批准，项目建设资金还没有落实。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省施工企业参加投标，故发包人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。发包人对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复，并在答复中说明了每个问题提问的投标单位。在书面答复投标单位的提问后，发包人组织各投标单位进行了施工现场考察。在递交投标文件截止日期前10天，发包人通知各投标单位，由于某种原因，决定
将收费站工程从原招标范围内删除。问题1.公路工程施工招标的项目应具备的条件是：1.初步设计文件已被批准；2.建设资金已经落实；3.项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。问题2.该项目施工招标在哪
些方面存在问题或有不当之处？请逐一说明：1.该工程项目资金没有落实，尚不具备招标条件，因而还不能进行施工招标；2.编制两个标底不对，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标；3.发包人对投标单位提出的问题只能针对4.评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密，而不应在开标时宣布。5.评标委员会的人数为8人不对，应为5人以上的单数。评标委员会应由招标人代表和技术、经济专家组成，而且技术、经济专家占总人数的2/3以上。评标委员会人员组成中有招标人上级主管部门代表2人不
对；而且技术、经济专家人数不应为5人。问题2.试说明公路工程施工招标的程序：1.确定招标方式。采用邀请招标的，应当按照国家规定报有关主管部门审批；2.编制投票资格预审文件和
招标文件。招标文件应按规定报主管部门备案；3.发布招标公告，发售投标资格预审文件；采用邀请招标的，可直接发出投标邀请书，发售招标文件。4.对潜在投标人进行资格审查；5.向资格预审合格的潜在投标人发出投票邀请书和发售招标文件；6.组织潜在投标人考察招标项目工程现场，召开标前会；7.接受投标人的投标文件，公开开标；8.组建评标委员会评标，推荐中标候选人；9.确定中标人。评标报告和评标结果按有关规定备案并公示；10发出中标通知书；11.与中标人订立公路工程施工合同。
十二.某段路基工程，招标取土场其填料为黏性土，承包人进现场后发现在工地附近的河道中有大量符合路基填筑的砂砾……问题1.监理人是否批准此变更，理由是：监理人不能批准此变更。问题2.该段路基土石方工程应以哪个单价支付：1.招标文件中提供的取土场可以使用，而且承包人在投标报价前也已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及得到的有关资料进行了察看和核查（包括取土场的位置、运距等状况），投标人的投标报价是以发包人所提供的资料和他自己察看和核查为依据的。承包人在投标报价时是以招标文件中提供的取土场考虑的。2.使用取土场的黏性土能满足合同中关于路基强度的要求，发包人没有提出在此基础上提高强度的要求，监理人也没有下达有关提高路基强度的变更指令，承包人不能随意变更工程。3.应当认为承包人采用砂砾填筑路基是其为保证质量而采取的技术措施，不应引起工程变更，而且由此导致的费用增加应由承包人承担。4.砂砾垫层与用砂砾填筑路基两者有较大的区别，其使用功能不同，技术要求，施工工艺、质量控制与验收标准均不同，单价相差较大，故不能套用砂砾垫层单价。2.该段路基土石方工程应以黏性土单价支付。
附加题：不宜公开招标，依法履行审批手续可邀请招标的条件：1.项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合潜在投标人数量有限；2.受自然地域环境限制的；3.公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。
十八.问题1.承包人要求机械设备窝工损失按台班计算，工人按日工资计算是否合理？该怎样算：该算法不合理，因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分。人工费损失应考虑这一部分工人调做其他工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。问题.你批准延长工期多少天？索赔多少元？可批准延长的工期为19天，费用索赔额为26万元。原因是（1）7月20日至7月26.出现施工设备故障，属于承包人应承担的风险，不应考虑；2.图纸导致7.27至8.6停工，是发包人应承担的风险，应延长工期为11天。成本损失索赔额为11天×2万元/天22万元，但不考虑利润；3.8.7-8.12施工现场下特大暴雨，为不可抗力，应延长工期6天，但不应考虑承包人的费用索赔；（4）8.13-8.14的停电发球有经验的承包人无法预见的自然条件变化，为发包人应承担的风险，应延长工期2天，索赔额为2天×2万元/天地4万元，但不考虑利润。
具体的问题做出明确答复，但不应提及具体的提问单位。因为按有关规定，招标人有得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的情况。4.在递交投标文件截止日期前10天，发包人通知所有投标人修改招标范围不对，因为按照有关规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投票截止日前15天以书面形式通知所有招标文件收受人。若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并在其投标文件中反映出来。5.现场考察应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对现场考察也可能提出问题。
十四.某公路签订合同价为5000万元，合同工期为12个月，在施工过程中由于发包人提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图1个月……。问题1.监理人是否同意接受施工单位提出的索赔要求？不接受。理由是：因为该索赔要求违反了合同条款的规定。按合同规定，施工单位应当在索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，表示索赔的愿望和要求。如果超过这个期限，监理人和发包人有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在缺陷责任期即将结束时才提出该项项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。问题2.承包人费用的计算方法是否合理？索赔的计算方法不合理。如果不合理，正确的计算方法是：1.人工费不应按日计算，机械费用不应按台班计算，应按人工及机械的闲置费计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致的费用增加。2.管理费的计算（现场管理费及公司管理费）不能以签约合同总价为基数乘以相应费率。而应以直接费为基数乘以费率来计算。3.利润已包括在各项工程内容的价格中，除工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并未影响工程的实施而导致利润减少，故不应给予利润补偿。4.由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工本身所采取的技术措施，不是设计及合同的规定，发包人也没提出此变更要求，所以这部分费用应由施工单位承担。
十五.案例分析中两句常用的话：1.××问题是一个有经验的承包人能合理预料到的，是属于承包人应承担的风险责任； 招标人提供的料场及其位置、分布等为参考资料，承包人通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，承包人的报价 已包括了合同中规定的承包人的全部义务能够为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。2.承包人在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真作好现场考察环节的工作，充分了解施工中可能存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失发生。
十六.对某项工程的施工，发包人通过公开招标的方式选定了承包人，双方签订了施工合同。并要求承包人支付20万元的定金。施工中在路基开挖时挖掘出大量的文物……问题1.简要说明定金与预付款的区别：1.目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料、设备的资金问题；2.性质不同，定金是合同担保形式，是法律行为，而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为；3.处理方式不同，定金视合同履行情况不同而有不同的法律后果，即所谓定金罚则；而预付款无论合同履行情况如何，业主将如数收回。问题2.监理人判定费用索赔成立的条件：与合同相比承包人受到了实际损失或损害；损失或损害不是因承包人原因造成的风险或应承担的责任风险；3.承包人在规定的索赔时限内提出索赔意向通知书和索赔通知书。问题3.承包人提出的工期索赔和费用索赔理由是否成立？理由：第一次成立。因为遇到文物是发包人应承担的风险；第二次不成立，机械故障是承包人应承担的风险。
关于2013年度监理工程师执业资格培训工作的通知各有关单位及有关人员：根据人力资源和社会保障部人事考试中心有关考试考务精神，为做好我省2012年度监理工程师执业资格考试工作......
个人年终总结转眼间已到2011年即将过去，回想一年工作，总结自己工作成绩和收获、从而找出不足，以利于今后工作。在公司和项目领导以及同事的帮助与支持下，使得我的监理工作顺利开......
Xxxx年监理工作年终总结Xxxx年专业监理工程师个人年终工作总结Xxx来到公司的近十几年间，我学到了很多很多的东西，感受到了从没有过的机遇和挑战。在现场的这些日子里，从所见所......
信息系统监理工程师信息系统监理：简单的一句话解释“在信息化建设中为了减弱信息不对称而引入的第三方独立组织或者机构”。信息系统工程项目是为了以信息技术手段极大地提高......
监理工程师辞职报告监理工程师辞职报告 篇1尊敬的公司领导及*总：您们好!我于XX年10月来到公司已一年多了，一年多工作和学习中，得到项目处同事们的帮扶尤其是在您的信任与支持下......
