土石方工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“土石方施工合同范本”。
土石方工程施工合同
甲方： 乙方：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方对******场地土石方工程（以下简称本工程）施工事宜，双方经协商达成如下协议：
第一条 工程概况
（一）工程名称：******土石方工程；
（二）工程地点：*********
（三）承包工程范围及内容
3.1、土石方开挖、石方爆破（爆破后石块的直径不能大于 CM，可以用于填方）、土石方堆放至宗地靠蔡锷路旁的空地，占地面积不能超过 米× 米，并且场地需事先平整，与其它场地一样必须达到设计要求。具体施工范围见附件：土石方开挖图及附图说明。
3.2、土石方开挖、爆破、渣土石堆放至指定场地等相关手续办理。3.3、协调处理土地纠纷、村民阻挠等相关矛盾问题，并承担相应的责任。
（四）工程量及工程造价
4.1、本合同土石方工程量：挖方 万立方，其中石方 万立方，土方 万立方；填方 立方，本合同施工结束,此工程量为最终结算的工程量,不再进行测算。
4.2、本工程土方挖方单价为每立方米 元，石方挖方单价为每立方米 元，填方单价为每立方米 元。本合同单价包括土方开挖、岩石爆破（含打眼放炮及炮被等措施费）、土石方堆放至指定的场地、乙方应向政府相关部门缴纳的各种费用、爆破时对周边住宅采取的保护等措施费用、洒水及清洗路面费用、挖土场地内需要移植树木的移植费及相关的手续费等,人工、机械、排渣手续费、各机械运输费、管理费、利润、税金、村民阻工协调等的各项费用之和，即乙方履行本合同达到设计要求所发生的所有费用,属于单价包干性质。上述单价一次性包死，不再因人工、物价、费率之升降等任何因素而调整。
第二条 工期
本工程施工工期为 60个日历日,工程开工日期为 年 月 日,工程竣工交付日期为 年 月 日（包括法定节假日、雨雪天、矛盾协调时间）。若乙方未按上述工期开工或竣工的或违反进度计划任何一阶段工期要求的，每逾期一天支付违约金2000元人民币。若甲方另有通知延期开工或可以顺延工期的除外。
第三条工程款的支付
支付方式为银行转帐支付，已方的收款帐户名称为：邵阳市银鑫房地产开发有限公司，开户行为：，帐号为：，按下列条款支付：
3.1、本合同签订生效后，按约定日期乙方即进场施工，乙方完成本工程土石方总工程量25％时，甲方支付本合同总额的15％给乙方，支付额为 万元×15％＝ 万元；乙方完成本工程土石方总工程量的50％时，甲方支付至工程量暂估总价款的45%（扣减前期付款），乙方完成本工程土石方总工程量的80%时，甲方支付至工程量暂估总价款的75%（扣减前期付款）。每次付款乙方必须提供相应合法发票。
3.2、本工程完工达到设计条件要求且经甲方竣工验收合格后，甲、乙双方办理工程结算，工程结算文件经双方授权人签字确认并加盖公章后生效。
第四条工程结算
4.1、本工程工程量为合同规定的工程量，不能有任何形式的调增。4.2、本工程结算自本工程通过竣工验收后乙方提供完整结算资料之日起二个月内完成，工程结算经双方授权人签字确认并加盖公章后方为有效。
第五条甲方责任
5.1、甲方指派 为本工程驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜，但涉及工程价款及变更签证的确认，除需甲方代表确认外，还需并加盖甲方签证专用章后方有效。
5.2、开工前甲方应和乙方一起按本合同第4条第4.1款的约定书面确认施工图纸，并向乙方进行设计施工图交底工作。5.3、甲方如果有设计变更，必须重新签订的补充协议。5.4、甲方有按协议规定条款支付工程款的责任和义务。第六条乙方责任
6.1、乙方指派×××为本工程项目经理，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。
6.2、乙方未经甲方批准，施工中不得随意拆改构筑物及各种设备管线。6.3、工程竣工未移交甲方之前，除不可抗力事件外，负责对现场的一切设施和工程成品进行成品保护。
6.4、乙方对甲方保留在施工现场的树木有保护的责任和义务。
6.5、乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期，否则视为乙方擅自停工。乙方须按本协议所约定的违反进度的责任承担相应的违约责任。
6.6、乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，严格遵守有关的安全规章制度和安全操作规程，对施工过程中发生的安全事故，乙方负责处理并承担全部费用。如果因此给甲方造成损失的，还应当予以赔偿，甲方有权在工程结算时予以扣除。乙方须自行投保施工期施工现场人员人身意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。
6.7、乙方负责办理施工现场排渣、环保等相关手续并承担相应的费用。6.8、乙方负责处理土地纠纷、村民阻工等有关矛盾问题，并承担其协调费用，且工期不得顺延。
6.9、乙方在进行土石方爆破施工时，应充分考虑相邻单位的人身安全及生产安全，乙方承诺爆破行为绝不造成相邻单位人身及财产安全，否则，乙方将承担由此造成的经济损失。
6.10、乙方负责清理、运走爆破时，散落在其周边的零碎土石方。第七条违约责任
7.1、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，乙方支付给甲方人民币2000元的逾期违约金，由于乙方原因解除合同，乙方应承担依合同暂定总金额20％的违约金。7.2、乙方未经甲方许可停工达七日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退场，乙方并应当承担本条第1款约定的合同解除责任。双方于乙方退场后结算。
7.3、因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，乙方自愿赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。
7.4、因不可抗力原因导致合同无法继续履行的，双方互不承担责任。第八条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，若双方协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第九条不可抗力
9.1、本合同中的不可抗力包括战争、*、空中飞行物坠落或其他非甲方和乙方责任造成的爆炸、火灾等灾害事件。
9.2、不可抗力事件发生后，双方当事人应尽力采取补救措施，双方各自承担所发生的损失。
第十条合同附则与生效
10.1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。
10.2、本合同附件：土石方开挖示意图及附图说明。
10.3、自双方签字盖章之日起，本合同生效。本合同一式八份，甲方执六份，乙方执两份。
甲方: 乙方： 法定代表人： 法定代表人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
土石方工程施工合同甲方：（发包方）乙方：（承包方）务川自治县磊鑫土石方工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理......
土石方工程施工合同甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平......
土石方工程施工合同编号： 发包方： （以下简称甲方） 承包方：_________________________________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规......
土石方工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等有关规定，遵照平等、互利、自愿 的原则，结合本工程的实际情况，经甲、......
土石方工程施工合同甲方：××房地产开发有限公司 乙方：××建设工程有限公司 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿......
