涂料施工合同(范本合同)（材料）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“涂料施工合同范本”。
施工合同书
甲方：（以下简称甲方）乙方： 荆门市昱奎化工有限责任公司
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方充分协商，外墙使用“昱奎牌”乳胶漆进行装饰，并委托乙方施工，达成如下协议：
一、工程名称：。
二、工程地址：。
三、工程内容：外墙乳胶漆装饰工程。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、质量标准：
1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工，并接受甲方的监 督和检查。
2、乙方施工确保颜色一致。
六、颜色：按照效果图或双方约定涂刷施工。
七、工期：本工程合同工期为 天，（年 月 日至 年 月 日）。
若遇下列情况之一工期可相应顺延；
1、因甲方原因致使乙方不能正常施工；
2、夜间室外最低温度低于5℃；
3、甲方未按合同拨付工程进度款；
4、因雨、雪、大风天气影响工程进度；
八、甲方的权利和义务：
1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房（乙方不承担费用）；
2、及时向乙方支付工程进度款，并协调乙方与职能部门的相关事宜；
3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算；
4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏，并协助做好协调工作。
九、乙方的权利和义务：
1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题。
2、搞好安全施工，严格按施工操作规程进行施工，若因乙方原因发生安全事故由乙方自行负责；
3、乙方在施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格；
4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生。
十、单价：
1、外墙乳胶漆 元／m2
十一、总造价：按实际涂刷展开面积核算为准。
十二、付款办法：
1、本合同签订 天内，甲方应预付款 ；
2、施工人员进场开始施工时，甲方付款 ；
3、腻子层施工完毕，涂刷底漆之前，甲方付工程款 元；
4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款 元；
5、工人施工完毕 天内甲方进行验收，并出据工程量结算单，逾期视为验收合格且以乙方结算为准，验收合格 天内甲方付清全部工程款。
十三、付款方式：
1、银行帐户结算：从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。
2、现金结算：结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算。
十四、违约责任：
1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算，若甲方未按合同约定及时办理，乙方可停工，并由甲方按未付款的 ％/天支付违约金；
2、乙方质量不合格的，负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。
十五、其它：。
十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。
十七、合同一经签订，具有法律效力，双方认真履行，互不违约。
十八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲
方（签章）： 乙
方（签章）：
法人代表（签字）： 法人代表（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
代 表（签字）： 代 表（签字）：
联系方式： 联系方式：
年 月
日 年
月
日
刀豆文库小编为你整合推荐7篇涂料施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
涂料施工合同在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的帮助越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的涂料施工合......
涂料施工合同......
刀豆文库小编为你整合推荐6篇涂料施工合同--(合同)，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
甲方(发包方)：___________________________________________地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________法定代表人：__________________ 职务：____________________......
