钢结构合同书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“钢结构工程合同书”。
华润置地·西安二十四城一期A区景观工程
钢结构施工合同书 发包人： 四川俊杰环景营造有限公司 承包人：
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，本着自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工程概况、承包范围及执行标准
1、项目名称：华润置地·西安二十四城一期A区景观工程
2、工程地点：西安市三桥村。
3、承包范围：见附件所示内容。
4、承包内容：包工包料，包含但不限于制作、运输与安装等所有内容。
5、执行标准：
《建筑结构规范荷载》（GBJ7-87）《钢结构工程施工及验收规范》（GBJ50205-95）《钢结构设计规范》（GBJ17-88）《钢结构工程质量检验评定标准》（GBJ502231-95）《钢结构高强螺栓连接、设计、施工及验收规程》（JGJ82-91）第二条 施工工期
1、施工工期： 以发包人要求完工时间为准。
2、因不可抗力或非承包原因造成的工期延误，工期相应顺延。第三条 发包人应承担的责任
1、发包人应向承包人提供验收合格的安装施工作业面。
2、发包人负责向承包人按合同约定拨付工程款项。
3、发包人负责向承包人提供本工程用水、用电接点。水电费用由承包人自行承担。
4、发包人现场代表： 廖祖峰，联系电话： ***。第四条 承包人应承担的责任
1、承包人负责施工范围内设备、人身安全、防盗、防火工作，如出现属承包人原因的事故概由承包人负责。
2、承包人应主动配合发包人进行各阶段工程质量的检查、验收，并做好相关竣工原始资料。
3、承包人应保证工程质量，严格按有关规范、标准及图纸上的技术要求施工，按期完成工程内容。
4、承包人要文明施工，要做到工料净，场地清。若出现承包人损坏其它施工单位的材料、半成品和成品，概由承包人承担。
6、承包人要做好与其他施工队伍和专业工种施工人员的配合与协调，服从发包人的监督和管理，按照发包人要求做好工程，工程效果让发包人满意。
7、发包人向承包人提供经过确认的的施工图1份。
8、承包人现场代表：，联系电话：。第五条 工程价款
1、双方约定，本合同暂定总价为人民币￥575000.00元整（大写：伍拾柒万伍仟元整）具体内容详见附件：《西安·华润二十四城钢构定价明细表》。
2、工程竣工，由甲方管理人员及监理、业主共同验收合格后方可办理结算。
3、以后如有增减工程项目或工程量，以发包人的“工程任务单”为准。第六条 工程质量验收
1、工程竣工后，承包人应向发包人提供4套本工程验收所需的全部验收资料(如主材的产品合格证和材质报告、单项验收报告)。
2、验收以国家有关钢结构生产及安装规范和本合同约定的内容为准。
3、工程竣工后，甲方将组织现项目成员、质检员、预算员及其相关人员至现场对乙方所完成的工程项目的质量和工程量进行验收，验收合格后，乙方需在库房办理完领用退库手续后，带上经项目部相关人员签字认可的隐蔽工程和中间工程的检查及验收手续，方可办理结算单。
第七条 付款方式
（1）工程进度款：钢材到场（不能少于合同总价的40%）甲方支付乙方合同价款的15%，工程完成70%时支付到合同价款的50%。
（2）工程结算款：竣工验收合格后甲方付给乙方工程结算款的95%，5%作 为质量保证金，合同保修期满后15日内付清。
（3）变更内容的计价方式：数量按实计算，合同清单有参考单价的按照合同清单单价执行，合同内无参考单价的由甲、乙双方在合理期限内共同商议确定合理价格；乙方不得以甲方未定价为由不施工或者消极怠工，否则甲方有权暂停乙方进度款的支付，由此产生的所有损失均由乙方负责。
第八条、成品保护
在施工过程中，乙方需对自己所完成的成品或半成品做好成品保护，与其他班组交叉施工应及时沟通协调，若因乙方未做好成品保护而发生材料损毁等一切费用将由乙方自己承担，情节严重者甲方有权暂停进度款支付甚至处以已定金额的罚款。
第九条 材料供应
1、承包人须严格按照设计图要求进行采购该工程施工材料。
2、运到工地现场使用的建筑材料，均具备相应的三材质证明，并经发包人及监理单位现场验收签字确认后方可施工使用。
第十条 安全责任
本工程的包干总价，已包含安全文明施工费。实行承包人安全责任包干制，承包人在施工中应加强安全教育与管理，施工中发生的各类安全事故（承包人承包范围内的制作，安装，运输及第三者安全）及相关责任事故，全部由承包人承担责任。
第十一条 违约责任
1、质量：如工程质量未达到合格标准，承包人应无偿返工重做，延误的工期不予顺延并赔偿因此给发包人造成的损失。
2、如发包人不能如期支付承包人的工程款，该工程工期的延误由发包人负责工期顺延。
第十二条 工程管理
1、安全：发包人进场后应严格遵守国家相关安全法规，因承包人原因所造成的安全事故由承包人承担全部责任。
2、环保：承包人在施工中应严格执行国家及省市相关环保法规。
3、治安：承包人应严格遵守国家相关法规，接受发包人的统一管理，做到文明施工。
4、承包人必须接受发包人现场管理人员的监督管理。第十三条 保修
1、承包人应按国家有关规定及本合同约定对本工程进行保修，保修期同发包人与业主单位签订的合同保修期限一致，即为工程竣工验收合格后12个月。
2、保修期内，若出现安装质量问题，承包人应严格执行国家ISO9001标准“服务程序”，提供无偿保修期限服务，在8个小时内赶到现场进行处理。
第十四条 合同发生争议时，双方协调解决；协商不成的，任何一方均可向发包人所在地人民法院提起诉讼解决。
第十五条 本合同未尽事宜，双方应本着相互协作、友好协商的原则解决，如签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
第十六条 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，否则甲方有权单方提前解除合同并且由乙方赔偿因此造成的损失，且有权拒付货款。
第十七条 该合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式贰份，发包人执壹份，承包人执壹份。
发包人： 承包人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
开户行及帐号： 开户行及帐号：
钢结构建房合同书甲方：乙方：一、乙方建房钢结构长宽m，其中南边两间为m高为，其余间房屋高为。共计建房款：元。 月日开工，施工期间乙方工人每天上工人数不能低于人，工期共为天。二、......
钢结构施工合同书甲 方： 乙 方： 签订时间： 签订地点：经甲、乙双方共同协商同意，甲方愿将 工程发包给乙方建筑施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例......
钢结构工程合同书(（锦集16篇））由网友“胤禛”投稿提供，以下是小编为大家准备的钢结构工程合同书，仅供参考，大家一起来看看吧。篇1：钢结构工程合同书 发包方：(以下简称甲方)：承包方(以......
钢结构加工合同书编制甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方委托乙方加工制作安装********有限公司钢结构工程。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同......
施工合同书甲方：XXXXX有限公司乙方：XXX省XXX钢结构工程有限公司经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据......
