合同具有确保双方权益,规范交易行为,维护合法权益的作用。编写合同时,可以寻求专业人士的帮助,确保合同的合法性和有效性。以下是小编为大家收集的合同范本,供大家参考和借鉴。
商贸公司买卖合同篇一
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1.甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付。
2.甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):_________购买方(乙方):__________。
代理人(甲方):_________代理人(乙方):_________。
商贸公司买卖合同篇二
根据《民法典》、《中华人民共和国合同管理法》及其它相关法律法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上特签订本合同,其具体条款如下:
一、乙方购买甲方的住房一套,位于___住房六楼,住房建筑面积约__________平方米,该商住楼属砖混结构。
二、计价方式与价款:甲方与乙方约定按住房建筑面积计算,住房房价款,每平方米为__________元整,,上述房价款未含房产证税费、水电开户费、房屋维修基金费。
三、付款方式:在签订本合同时,一次性付房款__________元整,下余款待甲方将房产证交予乙方,乙方方可付清。
四、交接:房屋达到交付使用条件后,甲方电话通知乙方,房款到位后,此房可交予乙方装修或使用。
五、双方权利和义务:甲方为乙方办理房产证、水电开户,但办证一切费用由乙方负责承担。甲方领取房产证后交予乙方,上述办证所需缴纳的税费和费用,由乙方另交付给甲方作为办证款用,办证费用按国家部门标准收取。如乙方未按合同付清所有房款和办证款,甲方有权将住房另行处理,后果由乙方自负。
六、如本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。
七、本合同一式两份,双方各执一份,本合同及其附件与本合同内空格部分填写的文字及数字与印刷文字具有同等效力。
八、本合同自双方签订之日起生效,经双方签字生效。
甲方:乙方:
______年______月______日。
商贸公司买卖合同篇三
随着法律知识的普及,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合同的.格式吗?以下是小编帮大家整理的公司买卖合同,希望对大家有所帮助。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
1.甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2.甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):_________购买方(乙方):__________
身份证号码:____________身份证号码:_____________
代理人(甲方):_________代理人(乙方):_________
身份证号码:_____________身份证号码:_____________
地址:___________________鉴证日期:____年___月___日
邮编:___________________
电话:___________________
法人代表:_______________
代表:___________________
经办人:_________________
日期:_____年____月____日
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
商贸公司买卖合同篇四
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本合同,以便双方共同遵守执行。
1、甲方向乙方采购绿化苗木花草一批,规格、数量、单价如下:
2、合同总价为人民币1038400.00元(大写:人民币壹佰零叁万捌仟肆佰元整);(不含税价)。
3、交货地点及方式:乙方负责将绿化苗木花草送到甲方指定地点。
4、付款方式:甲方在到货验收后即与乙方结算,乙方须提供有效发票。
5、苗木质量:乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求,不符合要求的苗木,甲方立即退货并不予支付任何款项。
6、违约责任:
(1)、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求,按所余款项的10%支付违约金。
(2)、甲方若未按时支付苗木款,每日按需付金额的万分之一支付违约金。
7、争议解决方式。
合作过程中若发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
8、有效期。
本合同经甲乙双方签字盖章后有效,有效期从20xx年1月1日至20xx年8月31日。
9、本合同壹式贰份,双方各执壹份具有同等法律效力,未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
地址:地址:
签订时间:签订时间:
商贸公司买卖合同篇五
甲方:
乙方:
为甲方购买家具等事宜,甲乙双方经友好协商,确定如下事项:
一、甲方向乙方购买酒店餐饮、办公等家具;
共计人民币 。详见货物清单表。乙方并提供部分家具样品或图片。
二、乙方须在 年 月 日之前将送至甲方酒店,并负责运输、安装。
三、甲方对乙方所供家具产品于 年月日之前按订购清单进行交接验收,验收完毕后甲方签字认可,今后不再产生异议。
四、付款方式:甲方现金支付或转账。同时此订购的家具,乙方只提供收据凭证。
五、本合同签订之后,甲方向乙方支付定金为人民币,在乙方送货到甲方酒店,甲方支付购货款的,余款甲方在 个月内按比例付清。扣留10%货款为一年期质量保证金。
六、违约责任:
1、签订合同后,甲方未能按时向乙方支付定金,本合同自动失效,甲乙双方互不承担违约责任。
2、乙方供货到甲方酒店后,甲方未能按时支付约定货款,乙方不承担违约责任,并将甲方支付定金作为乙方的赔偿。
3、乙方须按甲方要求时间将全部家具运输、安装到位,如乙方不能履行,乙方向甲方支付总货款的.,(计人民币: )作为违约金赔偿给甲方。如甲方原因耽误供货时间,乙方不承担违约责任。
4、乙方保证向甲方提供的产品质量符合合同要求;货物在运输、安装过程中损坏的由乙方自行负责,甲方验收后,造成人为损坏时,由甲方负责。由于产品在路途运输中损坏等因素,个别产品更换延期时,乙方不承担责任,但乙方须在双方约定的时间内调换新的产品。
5、供货完毕后,甲方须按合同约定时间分期付款,未能及时付款时,甲方向乙方支付应付货款的滞纳金,滞纳金按每天500元支付,直到该货款付清时。
七、甲、乙双方必须严格认真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,经双方协商或有关机关证明,可免予承担经济责任。
八、 本合同如有未尽事宜,须经双方协商修订,协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
甲方代表:
乙方代表 :
年 月 日
标签:
商贸公司买卖合同篇六
甲方:
乙方:
为了保证双方的利益和更好的合作;经双方同意签署以下协议.
乙方向甲方聘请摄影活动团队;在乙方旗下的美容院执行摄影活动(拍拍秀),甲方配合乙方此活动的正常执行。
自年月——年月,活动周期时间为3天/场,拍照3天,以邀约人数为准,每天约12—13人,选片每天约20—25人,选完为止。
1、收费标准:拍拍秀摄影活动定金1万元一场,出场费1000元不含摄制组10%制作费内。
2、结算方式:甲方向乙方美容院摄影活动,行程前一次性付清。5000元定金,拍2万营业额,拍不到2万营业额,则按比例退还定金(退款比例是多少?),若拍不到1万营业额,拍拍秀费用由甲方支出。营业额每多拍出1万,乙方需向甲方按营业额40%回现金。如:拍10万营业额,乙方含定金需给甲方回款40000元,以此递增,即此次活动所拍的营业额甲乙双方各得一半。若乙方未按照上述回款,则此次活动甲方的所有开销费用从店家的定金扣除。摄制组10%制作费,活动结束时由乙方结清,但制作费用由甲乙双方各承担一半,及乙方需承担摄制组5%制作费用,这5%费用,甲方会给出乙方相应折扣价产品。
1.甲方本着专业、严谨、共赢的态度为甲方客户提供化妆、摄影、选片等服务。
2.如在下店服务的过程中遇到任何问题会立刻解决。
3.甲乙双方合作期限按照甲方打款场次计算,乙方需提前半个月安排活动告知甲方。
4.甲方工作人员下店后会积极与乙方店员进行协调和沟通,如乙方有活动时间天数增加或减少,需提前和甲方负责人联系。
5.甲方下店人员应由乙方负责;一日三餐及住宿(住宿要求:有空调、有热水洗澡、有网线的宾馆标间即可,不采纳住美容院和个人家的建议。)。
6.甲方承诺;工作人员在乙方场所活动期间,会遵守国家的法律法规,自觉遵守乙方的规章制度,配合乙方人员的安排。如有活动内容及质量出现问题,乙方可提出合理建议,甲方会积极与甲方进行协商,并根据协商结果作相应调整。
7.甲方会在协议约定时间内为乙方客户提供摄影服务,如因天气原因及不可抗力因素阻碍活动进行,经双方协商在做定夺。
8.每天拍照人数不得超过14人,如特定某天拍摄a类顾客,建议每天不超过10人。
9.每位顾客甲方会提供3套服装,三次造型,三次拍摄,并赠送8寸纳米水晶版画一张。
10.在化妆时涉及到睫毛粉扑费用(30元)应由顾客自己出钱。(公用的粉扑免费,睫毛20元)。
11.拍摄流程单;需店家积极配合详细填写;以保证甲方后勤人员可以联系到顾客。
12.甲方负责提供;每家店免费拍照一人,如店家到公司拍摄,送海报一张,电子相册一本,均免费提供。如未能到乙方店内拍摄;摄影组人员会在下店第一天会为店送上乙方提供的海报和电子相册一本。
13.甲方会在乙方客户款到50天后为甲方客户提供相对的个性摄影产品,如出现质量问题甲方会在最短时间对客户进行售后服务。
14.选片方案的设定,甲方摄影产品不得少于方案金额的百分之十。以店付产品价格表为标准.
15.甲方承诺;凡是顾客未能与店家达成储值或办卡活动者,甲方不得单独出售摄影产品;但凡促成储值、办卡活动后,剩余照片或制作其他摄影产品,以客付价格表为准乙方自行收取。
1.乙方负责甲方团队(4人:摄影师1人、化妆师2人、选片师1人)到各市场的长途及城市间短途的交通费用(长途为火车卧铺标准)及每日3餐食宿。
2.乙方知情权:在甲方和乙方客户发生的费用关系时,乙方有权知道费用用途。
3.在活动过程中,乙方有权要求甲方调换不适应工作人员。
4.乙方负责协调摄影活动店家提供必要的活动协助。
5.乙方负责与美容院签属摄影活动合作协议,并有责任告知店家履行合同内容。
7.制作完成的摄影产品,相册8寸水晶,放大片等;运输费用均由店家承担.
1、在已定活动中:
(1)若甲方单方原因取消合作,甲方将赔偿乙方的基本经济损失。最高不超过2万元。
(2)若乙方单方原因取消合作,乙方将赔偿甲方:人员误工费和其他经济损失,最多不超过2万元。
3、本协议委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认,如任何一方违约,违约方须赔偿对方直接损失。
4、甲乙双方应在平等互利的原则下实施活动,甲方有责任配合乙方的销售,甲方不得以任何形式提高乙方产品的价格。
1.回款2万送:
(1)6000元零售价产品;。
(2)德国经典亿佳洗发水10个;。
(3)德国经典香薰发膜10个;。
(4)德国经典发尾油10个;。
(5)形象手袋10个;。
(6)形象笔10支;。
(7)体验套装1个24次装。
2.回款2万以上送:
(1)回款多1万,多送30%零售价产品;即3万送9千元零售价产品,4万送1万2千元零售价产品,以此递增。
(2)回款多1万,多送15个德国经典亿佳洗发水;即3万送45个洗发水,4万送60个德国经典亿佳洗发水,依次递增。
(3)回款多1万,多送15个德国经典香薰发膜;即3万送45个发膜,4万送60个德国经典香薰发膜,依次递增。
(4)回款多1万,多送15个德国经典发尾油;即3万送45个发尾油,4万送60个德国经典发尾油,依次递增。
(5)回款多1万,多10个形象手袋;即3万送30个形象手袋,4万送40个形象手袋,依次递增。
(6)回款多1万,多10个形象笔;即3万送30个形象笔,4万送40个形象笔,依次递增。
(7)回款多2万多送一个体验套装,即4万送2个体验套装,6万送3个体验套装。
1.本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
2.本协议中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。
3.本协议自签定之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商贸公司买卖合同篇七
买方:______________。
为了发展经济繁荣市场,互通有无,甲方向乙方订购一批__,双方经协商一致,订立以下合同共同信守。
一、甲方卖给乙方的__品种为红富士,规格为七零大;红度为整个__的23,要无斑、无伤、无虫眼,且每个__都要有__把,以防止腐化,变质。
二、乙方向甲方购买红富士30箱,每箱60个。由甲方全部包装成箱,箱内摆放无缝隙,且要有包装套。
三、每箱__乙方付给甲方50元钱,共计1500元。乙方收到全部__后在____月____日前通过银行卡向甲方一次性付清。
四、由乙方到甲方的'收货地进行收购,乙方在收货时应当面审查,逾期甲方不负任何责任。
五、以下情形属于违约:在正常情况下,乙方不交或少交货物,处以未交量价款总值25%的违约金。乙方若没有按时付款,每逾期一天,按货款的千分之三支付违约金如掺杂使假、以次充好,甲方有权拒收,乙方同时应向甲方偿付该批货款总值25%的违约金。经双方确认__质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的__运回,并承担运回所发生的运费,同时甲方应在____日内换送合格__。在未经协商一致情况下,甲方拒收,处以拒收量价款总值25%的违约金;逾期付款,按中国人民银行延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
六、由于不可抗力造成的数量、质量不符合合同规定的,经有关部门确认,不以违约论处。
七、本合同至签订之日起生效。一式两份,一份交__之乡,一份交__罐头厂。
订立合同人:______________。
甲方:______________。
法人代表:______________。
地址:______________。
电话:______________。
开户银行、帐号:______________。
乙方:______________。
法人代表:______________。
地址:______________。
电话:______________。
开户银行、帐号:______________。
商贸公司买卖合同篇八
甲方:
乙方:
根据国家现行的农副产品的收购政策,经双方商定,签订以下条款,以共同遵守执行。
一、乙方向甲方交售茶叶品名,数量如下:
品名。
项目。
名茶鲜叶。
春毛茶。
夏、秋毛茶。
细茶小计。
粗茶。
合计。
数量。
参考均价。
合计金额。
二、结算办法:批货批款、当天兑现。
三、交售地点:茶叶收购站或甲方所属收购站点。
四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策;在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶,按质论价,不得压级压价和提级提价。
五、乙方交售的茶叶,不得掺杂使假,要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方将保证收购乙方生产的低档茶,如乙方不按合同执行,向它方交售茶叶,甲方可不收乙方的低档茶叶。
七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得违反合同,如有违反《民法典》规定的有关情形,违约方应承担未履行合同部分金额10%的违约金。
八、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
提交仲裁委员会仲裁;。
依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项:
甲方:茶厂站代表。
乙方:乡村组。
签订日期:年月日
商贸公司买卖合同篇九
甲方:
乙方:
一、甲方授权乙方代理销售产品,乙方作为区域内的代理销售商,甲方将不再向该区域内的另外方供货,从而保证乙方独家销售权。
二、业务办理方式:现款现货,付款后提货。运输费由甲乙双方各承担50%。乙方单次提货量达箱以上,由甲方承担全部运费。
三、甲方按生产厂家标明的产品执行标准保证产品质量。
四、乙方对销售困难的任何代理销售的白酒品种,在保持产品原样的情况下,享受调换、退货、退款的选择权,从而维护乙方经济利益不受损失。退货调换品种时运费由乙方承担。
五、乙方在所在区域内代理销售产品所发生的一切经营费用和经营风险都由乙方自己承担。
六、乙方按甲方提供的开展本协议确立的代理销售业务,乙方可在进货价与市场终端价之间,自行确定产品的营销价位。
七、乙方必须严格按约定的'区域销售,若需跨区域销售,须及时通知甲方,并应征得甲方书面确认后才能施行。乙方每三个月向甲方提交一份代理销售情况报表。
八、因本协议执行发生纠纷,双方应本着以事实为依据,以法律为准绳的精神,通过友好协商予以妥善解决,也可提请甲方所在地法院负责处理。
九、本协议自双方签字。
第一批货物交付后生效,有效期为年,本协议一式三份,甲乙双方各存一份,备案一份。
一、甲方授权乙方限在省市区域内作为甲方产品的独家经销商,甲方不再向另家供货,从而保证乙方独家销售权。
二、业务办理方式:现款现货,货到先付款后提货。运输交货方式:代运制交货。乙方提货额达元。甲方负责组织货源。
三、甲方按各不同品种瓶、盒上明确标明的产品执行标准保证产品质量。
四、乙方对销售困难的任何白酒品种在保持产品原样的情况下,享受调换、退货、退款的选择权,从而维护乙方经济利益不受损失。退货调换品种时运费由乙方承担。
五、乙方在所在区域内经销白酒发生的一切经营费用和经营风险都由乙方自己承担。
六、乙方必须严格按约定区域、价格销售,不准跨域降价销售,
第二次甲方取消乙方该品种的经销资格;。
第三次甲方有权单方终止协议并扣除乙方所有提成奖励。
七、乙方自协议签定之日起3个月内如月平均销售额达不到元,甲方有权自行终止本协议。
八、本协议自双方签字。
第一批货物交付后生效,有效期为年,本协议一式三份,甲乙双方各存一份,备案一份。因本协议执行发生纠纷,由甲方所在地法院负责处理。为保证甲方卖场的正常运营,促进乙方所经营系列酒水的销售,甲方确定乙方为甲方下列产品的供货商,经双方协商就供求关系达成以下协议:
一、甲方确定乙方为甲方所需下列产品的供货商:酒类:系列。
二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的39;销售,乙方向甲方一次性赞助人民币元作为乙方系列产品的广告宣传费,乙方提供若干台展示柜给甲方无偿使用,甲方负责展示柜的日常管理,包括清洁,正确使用,保养及维修。
三、甲方有权要求乙方对所供酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整,应及时通知甲方,价格统一,结算按标准市价。
四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加供货品种。
五、乙方有义务向甲方提供所供产品的合法三证。乙方负责的酒水出现质量问题,造成的全部后果由乙方承担。
1.乙方所提供的产品,必须是符合国家相关规定的合格产品;。
2.乙方所供产品的质量保证,售后服务必须按国家相关规定执行;。
3.如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题,乙方须向甲方作出市场价倍的补偿;。
4.如发现假酒现象,乙方须向甲方作出假一赔十的补偿;乙方所供系列品种价格见《附表》。
六、乙方在接到甲方要货通知之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库,如遇市场短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。
九、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥,由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。
十、结算方式:
十一、因甲方经营原因,造成本协议不能正常执行时,合同顺延。
十二、协议有效期:自年月日起,至年月日止。
十三、协议有效期内,未尽事宜,另商议,按补充协议方案签定。
十四、协议有效期内,如甲乙双方产生纠纷,进行协商解决,如协商未果,移交合同签订地司法部门解决。
十五、本合一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
签字盖章:
签字盖章:
日期:
日期:
商贸公司买卖合同篇十
法定代表人张庆辉。
委托代理人吴健生、林孝强,广东建升律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。
法定代表人叶凤娟。
委托代理人余超生,广东明祥律师事务所律师。
上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(xx)金岐民初字第44—1号民事裁定,向本院提起上诉。
上诉人上诉称,xx年1月1日,上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》,协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款:“与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定,应按上诉人的理解。上诉人认为,依以上条款的约定,如双方发生纠纷,应先协商解决,如解决不了,才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖,应先与上诉人协商,协商不成,才能起诉。否则,本案只能按一般地域管辖的规定,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后,没有与上诉人协商解决。因此,有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(xx)金岐民初字第44—1号民事裁定,指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。
被上诉人答辩称,被上诉人与上诉人xx年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此,双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖,该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定,是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉,原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前,已与上诉人多次协商,协商不成才向人民法院起诉。况且,双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件,即使双方没有协商,被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商,协商不成才能向金平区法院起诉,否则,就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立,依法应予驳回。综上所述,上诉人纯粹是在玩弄文字游戏,所提理由根本不能成立,目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉,以维护被上诉人的合法权益。
本院经审查认为,本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决:与本协议有关而产生的一切纠纷,双方应协商解决,如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定,应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定,是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内,其作为原审原告,依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉,原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立,依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定,裁定如下:
驳回上诉,维持原裁定。
上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
商贸公司买卖合同篇十一
出卖人:
住所地:
买受人:
住所地:
甲、乙双方根据《民法典》等有关法律规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就乙方购买甲方集装箱达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量:
1、质量标准:符合国际海运过程中要求的各种标准,适用于正常存货。
2、乙方对产品质量的特殊要求:无
3、乙方对产品包装的特殊要求:无
三、产品价款产品的单价:人民币2元运费:人民币20元总价:人民币24000元。
四、产品交付甲方产品交付方式为:甲方送货产品交付地点为甲方所在地,交货时间为合同生效后7天,若乙方对甲方产品有特殊要求的,甲方应当在乙方提供相关确认文件后7天内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货,乙方未能及时提供相应文件的,甲方有权延期交货。在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的,产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的,产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、价款结算乙方应在本合同书签订____日内向甲方支付货款24000元,甲方在收到货款当日或次日须将集装箱安全及时送达乙方所在地。若因甲方延迟送货,由此给乙方产生不必要的损失,损失由甲方承担。
六、合同的解除与终止双方协商一致的,可以终止合同的履行。一方根本性违约的,另一方有权解除合同,但应当及时书面通知到对方。
七、商业秘密乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均为甲方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的,乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要,乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。
八、不可抗力因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,双方终止合同的履行,各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后,双方需要继续履行合同的,由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方,应当于事件发生后____日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的,过错方应当承担赔偿责任。
九、其他约定事项
1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等,都对乙方具有约束力,具有不可撤销性。
2、签订或履行合同过程中,非经甲方书面同意或确认,乙方对甲方任何人员的个人借款,均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。
3、乙方联系地址、电话等发生变化的,应当及时通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的,由乙方承担相应的责任。
4、本合同未约定的事项,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力。
5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件。
6、签订本合同时,双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同,同等法律效力。
十、争议解决本合同履行过程中产生争议的,双方可协商解决。协商不成的,应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、明示条款:甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读,完全理解每一条款的真实意思表示,愿意签订并遵守本合同的全部约定。
十二、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
十三、本合同书一式四份,双方各执二份。
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日
商贸公司买卖合同篇十二
公司是指一般以盈利为目的,从事商业经营活动或某些目的而成立的组织,那么公司。
又是怎么写的呢?以下是本站小编整理的公司买卖合同,欢迎参考阅读。
合同双方当事人:
出卖人:××××公司,法定代表人:×××联系电话:
买受人:×××。
根据买受人和卖受人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖达成如下协议:
第一条:具体项目出卖金额明细如下。
出让人×××以出卖方式给买受人×××,将属于×××位于××××××公司,以现金交易形式出让给买受人×××,其中所含买卖项目明细如下:
公司地块土地面积为××亩(实际为××亩),价格×××万元/亩,合计:××亩×××万元=×××万元。
(二)交通用具。
1、×××轿车×辆:价格××万元/辆,合计金额为:××万元××辆=×××万元;。
2、×××轿车×辆:价格××万元/辆,合计金额为:××万元××辆=××万元;。
3、××货车两辆:价格××万元/辆,合计金额为:××万元××辆=×××万元;。
(三)厂房、办公室合计×××万;。
(四)燃料××万元;。
(五)机械××××万元。
以上五项总合计×××××万元。
第二条:付款方式及期限。
买受人须按以下方式按期付款:
付款方式按总价50%付出,应本人周转经济不到位,现在×年×月×日已付人民币×××万元整给卖受人×××,在50%剩余款到×年×月×日包括车辆×××万一次付清×××万元,总价剩余款在×年×月×日付清×××万元。
第三条:买受人逾期付款的违约责任。
买受人如未按本合同规定的时间付款给卖受人,买受人已付给卖受人所有的款,卖受人有权一律不予退款给买受人,并同时收回本公司的一切财产。
买受人符合本合同约定的付款日期,到时卖受人×××按卖公司手续办理全交给买受人×××名下。
关于公司所有员工由买受人×××处理,包括过户费用一切由买受人×××承担。
卖受人:
买受人:
证明人:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
-->。
商贸公司买卖合同篇十三
乙方:_________。
甲乙双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规,经协商一致,签订本合同。
第一条乙方按下表所列要求购买甲方商品:
第二条质量要求:甲方所出售的.商品必须符合国家标准、行业标准、企业标准。
第三条验收方法:乙方足额付给甲方货款,甲方按第一条表格所列要求交付商品。
第四条违约责任:甲方不能按期交货,每逾期一天,按总货值的_________%偿付乙方违约金。收付定金的,甲方不能履行合同,双倍偿还乙方定金若乙方不能履行合同,无权要求返还定金。
第五条争议解决:本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决,解决不成时,按以下第项处理。
申请仲裁委员会仲裁,依法向人民法院提起诉讼。
第六条其它约定事项:_________。
第七条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________。
经办人:_________身份证:_________。
联系电话:_________。
________年____月____日。
签订地点:_________。
商贸公司买卖合同篇十四
卖方:_______________(简称甲方)
身份证号码:_____________________
买方:_______________(简称乙方)
身份证号码:_____________________
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)
第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。
第三条付款时间与办法:
缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同主体
1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________、
第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方)_________________
购买方(乙方)__________________
身份证号码:__________________
身份证号码:___________________
地址:___________________
地址:____________________
邮编:___________________
邮编:____________________
电话:___________________
电话:____________________
代理人(甲方)_________________
代理人(乙方)_________________
身份证号码:___________________
身份证号码:___________________
见证方:
鉴证机关:
地址:
邮编:
电话:
法人代表:
代表:经办人:
日期:______年____月____日
日期:______年____月____日
【本文地址:http://www.daodoc.com/zuowen/19345281.html】
商贸公司买卖合同......
合同可以通过书面形式或口头形式达成。优秀的合同应考虑到各种可能的风险和解决方案。合同履行期限一到,双方应进行相关的结算和结案工作,以保证合同的完整性和终结性。商贸公......
合同是经济交往中的信任桥梁,确保双方的合法权益得到尊重和实现。双方在合同履行过程中需保持沟通,及时解决出现的问题,尽可能避免纠纷的发生。以下是小编为大家整理的几个常见......
在商业交易中,合同起着保障各方权益的重要作用。确定合同有效期限和终止条件,以处理合作关系的终止和变更。一份完整、合规的合同可以提供给您作为参考,请仔细阅读并根据自身情......
劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为......