保函反担保保证书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“履约保函反担保保证书”。
篇1：银行保函个人反担保保证书(分离)个人反担保保证书
（适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本）编号：长保深建反【】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司：
鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立银行《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我本人履行保证责任的方式：当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时，我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任，我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：（1）个人身份证复印件；
（2）个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；（3）个人财产清单及权属证明文件复印件；
（4）本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
保证人：
日期： 年月日
个人反担保保证书
（仅限于银行工程款支付保函版本）编号：编号：长保深 支 建反【】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司：
鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就 工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务，发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》；你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。我以我本人的信用和全部财产为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下保函金额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我本人履行保证责任的方式：当你方凭本反担保书和银行要求你方承担保证责任的索赔通知向我本人提出索赔时，我本人将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任，我本人无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至发包人履行完毕上述施工合同规定的工程款支付义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：（1）个人身份证复印件；
（2）个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；（3）个人财产清单及权属证明文件复印件；
（4）本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
保证人：日期： 年月日篇2：个人反担保保证书(格式)个人反担保保证书 致：：
鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在 项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：（1）个人身份证复印件；
（2）个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；（3）个人财产清单及权属证明文件复印件；
（4）本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。
保证人：
日期： 年月日篇3：银行保函第三方企业反担保保证书(分离)保函反担保保证书
（适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本）编号：长保深建反[]2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司：
鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就 工
程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为 本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金 额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任 或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约 金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述 施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保 证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的 规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和 有效的，并承担相应法律责任。保证人（公章）： 法定代表人（签章）：
签发日期： 年月日工程款支付保函反担保保证书（仅适用于银行分离工程款支付保函版本）编号：编号：长保深 支 建反【】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司： 鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证发包人履行上述施工合同约定的工程款支付义务，发包人须向承包人提交上述工程的银行《工程款支付保函》；你方已接受发包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《工程款支付保函》, 你方为发包人向银行提供了编号为的《出具分离式保函协议》。
我方愿为发包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下 保证：
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为 本反担保保证书的主合同，《出具分离式保函协议》无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金 额的本金人民币元整（￥元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任 或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约 金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至发包人履行完毕上述 施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保 证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的 规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和 有效的，并承担相应法律责任。保证人（公章）： 法定代表人（签章）： 签发日期： 年月日
篇1：银行保函个人反担保保证书(分离) 个人反担保保证书（适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本）编号：长保深 建反【 】2010 致长安保证担保有限公司深圳分公司：......
预付款保函反担保保证书致*****保证担保有限公司：鉴于：（以下简称发包人）与 （以下简称承包人）拟就工程签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；为保证承包人严格履行上述施工合同约定的专......
履约保函反担保保证书致：鉴于： （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）拟就 工程签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人......
保修保函反担保保证书致****保证担保有限公司：鉴于： （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）已就 工程签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施......
个人反担保保证书（适用于银行分离履约、预付款、工资支付、保修保函版本）编号：长保深建反【】2010致长安保证担保有限公司深圳分公司：鉴于：（以下简称发包人）与（以下简称承包人）拟就工......
