零星建设工程施工合同由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“成都建设工程施工合同”。
合同编号：德开基合[（2014）]
号
建设工程合同
工程名称：创卫巡查整改零星维修工程
建设单位：德阳经济技术开发区住房和城乡建设局
承建单位：四川汇发建筑有限公司
二〇一四年十月一日
零星建设工程施工合同
发包方：德阳经济技术开发区住房和城乡建设局（以下简称甲方）承包方：四川汇发建筑有限公司
（以下简称乙方）
为做好创建国家卫生城市检查验收工作，按照管委会和经开区创卫办的要求，经开区执法分局巡查中发现辖区路段破损，需要及时维修，为确保尽快完成迎创卫明查暗访工作任务，因时间紧迫，甲方委托乙方实施道路人行道维修工程。为了双方的权利和义务，特订立本合同书以资遵守。一、二、三、四、工程名称：金沙江路与宝成铁路交汇处道路维修工程 工程地点：德阳市金沙江路与宝成铁路交汇处
工程质量：符合国家现行《工程施工质量验收规范》要求验收合格。承包方式和工程造价、付款方式
（一）承包方式：乙方包工包料。
（二）工程造价
1、本工程预算合同价（大写）：贰拾伍万元（人民币），￥250000.00元。
2、工程结算采用《四川省建设工程工程量清单计价定额（2009）》及德阳市市场材料价组价。工程结算价以经开区审计局审计为准。
3、工程量以现场实际收方为准。
（三）付款方式：竣工验收合格，结算审计后30日内一次性付清。
五、合同工期
计划开工日期：2014年10月1日，计划竣工日期：2014年10月15日。除遇不可抗力原因外，工期不得延误。
六、工程验收
具备竣工验收条件，甲方负责召集乙方按照《工程施工质量验收规范》进行验收，完善验收文件。
七、现场管理和安全文明施工
（一）甲方具有监督、检查乙方现场质量、进度、安全施工等事宜的责任和权力。
（二）甲方于开工前3日将具备施工条件的施工场地移交给乙方。
（三）甲方负责协调施工现场和相关单位的联系。
（四）乙方应采取必要的措施确保该工程的质量和施工安全。因乙方原因发生的生产事故责任和经济损失均由乙方承担。
八、争议的解决
施工过程中的争议，双方友好协商解决；若不能解决提请德阳市仲裁委员会仲裁，仲裁裁决对合同均由约束力。
九、附则
（一）本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
（二）本合同未尽事宜由双方共同协商，另行补充。
甲方：德阳经济技术开发区住房和城乡建设局 乙方：四川汇发建筑有限公
司 单位公章：
单位公章：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）： 经办人（签字）：
经办人（签字）： 联系方式：
联系人： 开户行：
开户行： 账号：
账号：
日期：
****年**月**日
日期：
****年**月**日
零星建设工程施工合同发包人(甲方):____承包人(乙方):____按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就___工程的有......
刀豆文库小编为你整合推荐5篇零星建设工程施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
零星建设工程施工合同发包人（甲方）：中共瑞金市委党校承包人（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章，遵循平等、互利、自愿和诚信原则，双方就原昌厦公路......
刀豆文库小编为你整合推荐4篇零星工程施工合同，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
零星工程施工合同发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、......
